簽證工程合同

時間：2021-04-09 17:06:07 合同范本我要投稿

簽證工程合同范本

　　工程合同的簽訂是雙方利益的合法化體現，以下是小編整理的簽證工程合同范本，歡迎參考閱讀！

簽證工程合同范本

　　發包人：召陵區歸村西村村委會（以下簡稱A方）

　　承包人：漯河市富地誠達建筑安裝工程公司（以下簡稱B方）

　　經過AB雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：歸西村混凝土道路

　　2、工程地點：歸村西村

　　3、承包范圍：350米混凝土道路

　　4、承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。

　　5、合同價款：合同總價款15萬元。

　　二、技術要求

　　1、路面為18cm厚C25水泥混凝土路面，寬3。5米。

　　2、 18cm厚3：7灰土墊層。

　　三、施工及質量要求

　　1、路基處理

　　在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。

　　2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。

　　四、雙方權利和義務

　　1、發包人主要工作：

　　負責場地三通一平；

　　2、承包人主要工作：

　　負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用；做好現場設備、材料的照管工作。

　　五、工程價款的支付

　　工程竣工拔工程總造價的98%。工程質量保證金為總造價的2%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工；發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

　　承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

　　【拓展閱讀】

　　簽訂工程合同范本時要注意什么

　　一、審查發包人與承包人履約情況

　　1、對發包方主要應了解兩方面內容：

　　① 主體資格，即建設相關手續是否齊全。例：建設用地是否已經批準？是否列入投資計劃？規劃、設計是否得到批準？是否進行了招標等。

　　② 履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經落實或可能落實等。

　　2、對承包方主要了解的內容有：

　　① 資質情況； ② 施工能力； ③ 社會信譽； ④ 財務情況

　　承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。上述內容是體現履約能力的`指標，應認真分析和判斷。

　　二、履約管理之工期

　　（一）工期和施工進度

　　1、實際開工日期的認定

　　① 承包人有證據證明實際開工日期的，則應認定該日期為實際開工日期。承包人的證據可以是發包人向承包人發出的通知、工程監理的記錄、當事人的會議紀要、施工許可證等；

　　② 承包人雖無證據證明實際開工日期，但有開工報告，則應認定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期；

　　③ 若承包人無任何證據證明實際開工日期，亦無開工報告，則應以合同約定的開工日期為準。

　　2、竣工日期的認定

　　《較高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規

　　定認定方法：

　　① 雙方確認的日期為竣工日期；

　　② 建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；（注意是經蓋章的驗收報告的時間，不是竣工驗收備案日期，因為竣工驗收備案是由建設單位來報送）；

　　③ 承包人提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；

　　④ 未經過竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。

　　（二）幾種影響工期的因素

　　1、施工許可證：

　　① 如未取得且未施工，以取得施工許可證之日作為開工日期；

　　② 但如未取得且已經施工，則一般以施工開始日為開工日期。

　　2、拖欠工程款

　　拖欠工程款且導致停工或緩慢施工，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及拖欠工程款與延誤天數之因果關系。

　　3、設計變更

　　① 設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關系；

　　② 設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。

　　4、圖紙延誤

　　① 設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關系；

　　② 設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。

　　5、增加工程量

　　① 設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關系；

　　② 設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。

　　6、質量鑒定

　　《較高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。

　　① 鑒定合格，順延工期；

　　② 鑒定不合格，視情況而定。

　　7、建設單位的其他原因

　　如：指定的代表未按照約定提供指令、批準，致使施工不能正常進行；建設單位未按照約定時間和要求提供原材料、設備、場地等；隱蔽工程在隱蔽前，施工企業發出檢查通知，建設單位未及時檢查等。

　　① 設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關系；

　　② 設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。

　　8、一周內，非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時

　　9、發生不可抗力事件

　　無法預見、不可避免并不能克服，一旦發生，要積極采取措施，阻止和預防擴大損失，要及時按照合同約定的程序和時限報告。

【簽證工程合同范本】相關文章：