室外附屬工程合同范本
附屬工程是為主體工程做輔助性的配套工程。下面小編為大家搜索整理了室外附屬工程合同范本，希望對大家有所幫助。
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，雙方就 工程施工事項協商一致，特訂立本協議。
一、工程概況：
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程內容：詳見招標文件。
4、 工程期限： 日歷日
4．1、工程施工工期：自甲方通知進場施工開始計算工期，總工期 60 天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日 元違約金。
4．2、在施工過程中，如遇下列情況則順延工期，具體順延期限通過雙方及時協商，并以書面形式確定：
4．2．1因自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
4．2．2因甲方提出的工程變更以至延長工期者；
4．2．3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5、 工程承包方式：本工程采用施工總承包，并采用固定總價包干，包工包料。工程量如有變更，按照投標文件中的單價進行合同價調整（詳見招標文件和投標報價書）。
6、 工程價款：通過公開競標本工程價款（大寫） 元人民幣。
二、合同組成部分：
1、工程施工合同協議條款；
2、甲乙雙方協商一致確定的其他相關書面協議或紀要；
3、招標文件；
4、投標報價書；
5、施工圖紙；
6、工程變更通知單；
7、國家關于工程施工的標準、規范和其它有關技術資料、技術要求。
三、駐工地代表：
1、甲方駐工地代表：
2、乙方駐工地代表：
3、監理方代表：
四：甲乙方工作：
1、甲方工作。
1.1施工場地具備開工條件；
1.2外部施工環境協調，內部工程質量、安全、進度管理；
1.3按節點支付工程款；
2、乙方工作。
2.1 工程成品保護、施工場地周圍建筑物、地下管線保護；
2.2保證施工場地整潔，遵守建設工程安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，如發生安全事故，其一切責任及費用，包括事故處理費用，均由乙方自負；
2.3 服從甲方項目部和現場監理工程師的監督、管理，及時提供進場材料設備出廠證明、
合格證、說明書和質保書等并按要求及時進行材料、設備等的報驗。
五、 工程結算及付款方式：
1、付款方式（以招標文件為準）
1．1、根據施工圖，實行總價包干，單價不調整，施工時工程量有變動的，按規定調整。
1．2、工程量完成 ％，付合同造價的 ％, ；
1．3、工程量完成 ％，再付合同造價的 % ；
1．4、工程竣工驗收再付至合同造價的 ％；
1．5、工程結算辦理完畢再付總結算造價的 ％；
2、工程竣工驗收合格后，雙方按合同約定辦理結算。
六、工程質量及驗收標準：
1、乙方應有關規范施工，并確保驗收；
2、乙方應確保所提供的材料滿足圖紙和投標書中材料清單中注明的規格、品牌、產地要求的合格品；
3、乙方施工期間出現達不到質量標準、不滿足進度要求、不服從管理等情況的，甲方有權要求
乙方停工整改、緩發工程進度款，情節嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場，并承擔由此造成一切損失。
七、工程保修：
1、保修內容：所施工的全部內容；
2、保修期：土建工程保修一年；水電設備保修二年；苗木綠化管護期一年。
3、保修責任：在保修期間發生由于乙方施工質量或綠化苗木出現的問題由乙方負責維修，并賠償造成的損失，如使用不合格材料，乙方承擔造成所有經濟損失。
八、違約責任：
1、在乙方提請竣工驗收后，甲方無正當的`理由不組織工程驗收，每日支付延遲驗收違約金______元。
2、甲方無正當理由拒付工程款的，每月賠償 元遲延付款違約金。
3、乙方未按清單所示的產品（苗木）名稱、型號、規格、品牌、產地等提供，私自變更的，甲方有權拒收設備并要求乙方償付貨款總值 %的違約金。
4、乙方施工期間達不到質量標準、不滿足甲方進度要求的，甲方有權要求乙方償付工程款總值 %的違約金，并承擔由此造成的相關損失，乙方償付了違約金后和損失費后，不免除其他其繼續按甲方要求完成工程的義務。
5、如乙方施工拖延導致甲方交房延期的，由此造成的延期交房損失由乙方予以賠償。
九、合同份數及有效期限：
1、合同一式四份，甲乙雙方各執貳份；
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在本合同約定的全部工程竣工驗收并結清余款后自行失效。
十、附則：
1、如有特別情況或未盡事宜，雙方根據實際情況擬定附則條款，作為本合同之附件。
2、根據需要，甲方有權進行設計變更，若因變更給乙方造成損失，乙方應在接到變更通知后7日內書面提出賠償報告，否則甲方視為乙方無損失。
3、本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，解決不成交由甲方所在地判決。
4、其他未盡事宜雙方可另行商定。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
地 址： 地 址：
法人代表：（蓋章） 法人代表：（蓋章）
或委托人（簽字） 或委托人（簽字）
電 話：： 電 話：
【室外附屬工程合同范本】相關文章：
工程工程合同范本04-26
小班室外游戲鉆山洞教案04-24
室外地坪買賣合同04-22
附屬初中是什么意思03-15
新版工程合同范本04-25
工程欠款合同范本04-19
工程吊頂合同范本04-19
工程擔保合同范本04-25
工程居間合同范本11-30
工程維修合同范本12-02