工程施工合同格式模板
工程名稱：
發 包 人：
承 包 人：
合同編號：HXHT-10N00000-01(記得改合同編號)
甲方(發包人)：
乙方(承包人)：XX公司
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方就 工程施工有關事項達成一致意見，同意訂立本合同。
第一條 工程概況
一、工程名稱： (以下稱本工程)
二、工程地點：XX市
三、承包范圍：乙方按施工圖紙及合同的要求,完成 工程施工，具體施工
四、承包方式：包工包料。
第二條合同價款及結算價款：
一、 按本工程的承包范圍和承包方式，本工程合同價款為人民幣(小寫)：￥000000.00元； (大寫)： 元整。合同價款的詳細見后附報價表，本合同為單價合同.綜合單價包含完成該分項工程（除施工用水電費及稅金）的人工、材料、機械等費用.
二、 工程結算款＝本工程各分項工程的綜合單價×實際工程量＋甲方安排乙方作其工作的款項;
三、 結算程序：本工程在竣工驗收通過后,由乙方提交竣工結算資料給甲方審核,甲方在收到結算 書及相關結算資料后3天內提出修改意見,雙方對結算書收確認一致后,分別在結算書上簽字蓋章。
第三條 工期
一、工期為 個日歷天，具體開工日期以甲方所發出的開工令或通知為準。
二、工期可順延的原因
1、天氣下雨情況及人為不可抗拒的自然災害因素而延順工期的。
2、甲方不能按時提供場地,電源未能接通，障礙物未能清除及其他原因而影響施工；
3、甲方修改施工方案、圖紙未能及時通知乙方；
4、甲方未按合同規定支付工程款給乙方，而影響施工。
5、工程全部完工后,甲方提出要求乙方修改，而延順工期的。
第四條 工程質量與驗收
一、工程質量達到專業評定合格標準，質量標準的評定以行業的質量檢驗評定標準為依據。雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
二、工程竣工驗收,以施工圖紙、施工方案，合同的相關規定等為依據。乙方以書面形式向甲方提供竣
工資料和竣工驗收報告。甲方收到竣工驗收報告后3天內組織有關單位驗收，并在驗收后2天內給予 認可或提出修改意見。
三、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后3天內不組織驗收，或驗收后2天內不提出修改意見視為竣 工驗收報告已被認可。甲方從此起承擔工程保管及一切責任。
四、工程未經驗收或竣工驗收未通過的,甲方不得使用.甲方強行使用時，視為工程驗收合格.由此發生 的質量問題及其他問題，由甲方承擔責任。
五、所有隱蔽工程要求需中間驗收的分部分項工程時，必須經現場工程師書面簽字驗收，當其要求對 已經隱蔽的工程重新檢驗時，乙方應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格， 甲方承擔由此發生的全部追加合同價款、賠償乙方的全部損失，并相應順延工期。檢驗不合格，乙方 承擔責任。
六、因特殊原因，甲方要求部分單位工程甩項竣工的，雙方協商簽訂甩項竣工協議，明確雙方責任和 工程價款的支付方法。
第五條：工程質量保修
一、工程質量保修范圍(如基礎不是我方施工的需注明甲方基礎原因則不在保修范圍內)
保修范圍：乙方施工的工程項目。凡屬乙方施工范圍內的質量問題而造成的損壞均屬乙方的保修范圍；由于甲方人為、不遵循使用規范、不可抗拒的自然災害的損壞則不在保修范圍內。
二、工程質量保修期(一般工程保修期為一年，如客戶要求或其時需改過來)
保修期限：結合本工程具體情況，工程保修期為壹年；保修期自工程竣工驗收合格通過之日起計算.保修期內,出現屬乙方保修范圍內的.保修問題,乙方在接到甲方通知之日起5天內派人維修。乙方未在約定期限內進行維修，甲方可自行或委托他人維修，維修費由乙方承擔。
第六條：工程款支付
合同不含稅造價為人民幣(小寫)： 元；(大寫)： 元整。
1、合同簽定后，甲方收到乙方《工程款支付請款表》等請款資料之日起，3個工作日內甲方支付給乙方合同總造價的30%,即付折合人民幣: 元整，大寫：元整；
2、工程完成基礎施工后, 甲方收到乙方《工程款支付請款表》等請款資料之日起，3個工作日內甲方支付給乙方合同總造價的40%，即付折合人民幣:元整，大寫:元整；
3、工程全部完成后, 甲方收到乙方《工程款支付請款表》等請款資料之日起，3個工作日內甲方支付給乙方合同總造價的27%,即付折合人民幣: 元整,大寫：元整；
4、留工程結算造價的3%，作為工程的質保金，保修期滿后，甲方收到乙方《工程款支付請款表》等請款資料之日起，七個工作日內一次性結清。即付折合人民幣： 元整，大寫： 元整。
第七條 雙方責任
一、甲方責任：
1、協助提供施工用水、用電接點；安排施工進度及協助乙方協調相關方的關系.
2、組織對工程竣工驗收,按合同規定的期限支付給乙方的工程進度款；以及辦理工程結算。
二、乙方責任：
1、用于本工程的所有材料設備均為合格產品。嚴格按雙方確認的施工圖紙、施工方案及行業的相關施工標準等施工。
2、服從甲方對工作的安排。施工期間做到文明施工，負責甲方提供的臨時設施的衛生、消防及安全、規范用電。負責教育和管理好本隊施工人員,不發生打架斗毆事件。做好安全施工作。
3、工程完工后乙方負責屬于乙方施工范圍內的場地材料、設施的清理。
第八條 違約責任
1、合同生效后，任何一方違反本合同的約定而單方終止合同執行視為違約，違約方應賠償守約方合同總價10%的違約金。
2、甲方逾期未支付工程款則每天按逾期支付欠款總額的千分之三計付滯納金。
第九條 爭議解決的方式
一、 本合同在履行期間,凡與本合同有關而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決， 如經協商后仍不能達成協議時，任何一方均可向當地人民法院訴訟。
二、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行。
三、本合同按照中華人民共和國的法律進行解釋。
第十條 其他
一、如雙方在合同履行過程中對合同有變更或補充，可簽訂變更協議或補充協議，經雙方協商同意簽訂的變更協議或補充協議，與本合同具有同等法律效力。
二、本合同經雙方法定代表人或其簽約代表簽字蓋章之日生效，雙方履行完各自義務后自行失效。
三、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，均具有同等效力，工程竣工驗收合格保修期滿后，工程保修金支付清本合同自動失效。
甲方: 乙方：
法定代表：法定代表：
簽約代表：簽約代表：
20xx年月 日簽約于
【工程施工合同格式】相關文章：
鑿井工程施工合同格式06-12
園林工程施工合同的格式06-13
裝飾工程施工合同格式范本06-12
小型裝飾裝修工程施工合同格式06-13
裝飾裝修工程施工合同格式模板04-06
廣告牌工程施工合同格式06-15
建筑裝飾工程施工合同標準格式范本06-24
建設工程施工格式12-02
實用版承包工程施工合同格式02-28