- 相關推薦
加氣塊購銷合同（通用7篇）
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同的類型越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編整理的加氣塊購銷合同，歡迎閱讀與收藏。
加氣塊購銷合同 1
甲方（需）：
乙方（供）：
因工程需要，甲方委托乙方供應加氣塊磚一批，為明確雙方的責任，制定以下條款，供需雙方共同執行。
一、供貨方式與運作
1、乙方負責運輸過程中的.`一切費用，并負責卸車。
2、甲方委托乙方供應實心水泥磚、加氣塊磚到工地，乙方必須保證甲方施工需要，乙方若不能滿足甲方使用要求，造成的損失由乙方承擔。
3、供貨計劃需由甲方提前24小時通知乙方。
二、單價與結算：
1、加氣塊磚單價為__元/m3，實心水泥磚/塊（按樣品規格是238x10.5x4.6）。
2、如市場價格變化，供方必須提前三天以書面形式通知需方，并且價格作相應的調整。
3、付款方式：
三、其他事項
1、執行本合同時若有爭議，雙方應本著互諒互讓原則協商，由建設單位協商，協商不成，任意一方可以向法院起訴。
2、本合同自簽定日起生效，至貨款結清時自然失效。除不可抗力外，不得單方變更或解除。未盡事宜，雙方可另行簽署補充協議，補充協議與原合同具同等法律效力。
3、乙方保證加氣塊滿足建設單位、監理單位的質量要求，甲方如在驗收時發現質量不合格，應及時通知乙方，由乙方退回材料，不能在施工使用。如已把材料砌到墻體上，后果由甲方自行負責。當作已驗收合格的材料數量付款給乙方。
4、本合同正本一式兩份，雙方各執一份。
甲方（需）：乙方（供）：
簽約代表： 簽約代表：
身份證號碼：身份證號碼：
聯系電話： 聯系電話：
__年__月__日___年__月__日
加氣塊購銷合同 2
供方：合同編號：
需方：簽訂地點：
一、產品名稱、規格、單價、計量單位、數量、金額注：如規格特殊需方必須做好“月度進度計劃”于進貨前一周內提前傳真或書面通知供方，供方接到定單后按定單規格安排生產，如需方需要變更規格提前電話通知供方。
二、質量要求和技術要求：按gb/t11968—2006標準要求。如供方提供的產品不符合需方的要求或不符合國家或行業標準，需方有權要求供方更換，供方應及時更換并支付違約金10000元給需方，如造成需方經濟損失，則應賠償需方所有經濟損失。
三、交貨方式：供方負責將貨送到工地。每次提貨前由需方提前24小時電話通知供方所需的規格、數量和時間。發貨電話：
供方必須保證貨源充足，保證符合國家或行業標準的`合格產品，保證需方能正常施工，保證完全按照需方通知要求運貨到指定地點，如供方不及時供貨或供貨質量達不到標準導致需方工地停工，需方有權單方立即終止本合同和另行選擇供貨商供貨，供方應支付違約金10000元給需方，如造成需方經濟損失的，供方還應負責賠償需方的經濟損失。
四、運輸方式及費用負擔：本合同的運費及裝卸費由供方負擔，并承擔運輸途中的風險。
五、驗收標準方法：按gb/t11968—2006標準合格品的技術要求，需方需先檢驗合格后方可進場使用。
注：如需方要做產品檢驗，必須由供方提供標準的試壓塊去檢驗，檢驗合格，則費用由需方負責；如檢驗不合格，則費用由供方負責。
六、驗收計算方法：以貨到需方工地，雙方清點驗收的實際數量為準。若貨物送到工地出現質量問題，需方驗收貨物時當場退回有質量問題的貨物，質量合格貨物需方則按實際數量簽收，退回有質量問題的'貨物產生的所有費用由供方自己負責。
七、結算方式及期限：貨到付款，需方先支付預收貨款（預收貨款為總貨款的20%）后，供方二日內發貨。
八、付款方式：若需方以現金方式支付貨款，支付給本公司委托人韋雄；若以轉賬方式支付貨款收款人名必須是“_____”，轉入公賬記戶，否則視同未付款。同時供方應開具含稅發票給需方，否則需方有權不付款，且不構成違約。
九、價格約定：合同價格為期間性價格，供方應保證供給需方的供應價格不得超過市場平均價格水平，如市價變動過大，供方會適當調整合同價格。價格變動前供方會提前五天通知需方。調整的價格經需方同意后，供方才可以發貨。
十、如發生糾紛，雙方應友好協商，如協商不成，任一方可訴請合同簽訂地法院裁決，本合同簽訂地為_______
十一、本合同一式叁份，自雙方簽字蓋章之日起生效。供方執1份，需方2份。
十二、其他約定：需方指定先生/女士為加氣磚簽收員，簽收員聯系電話：
供方： 需方：
公司地址：公司地址：
法人代表：法人代表：
委托代表：委托代表：
電話： 電話：
全稱：
開戶行：
賬戶：
簽訂時間：年 月 日
加氣塊購銷合同 3
甲方：
乙方： 簽定日期： 年 月 日
依照《中華人民共和國合同法》，遵循平等、自愿的原則，經雙方充分協商，訂立本合同，以資共同遵照執行。 一， 品名、型號、等級、數量、價款二、 質量要求，技術標準，加氣塊gb兒968-2006標準執行/標磚jc239-2001， 三、 交(提)貨地點及方式：代辦運輸，在甲方 堆場下貨堆放，雙方共同驗收，并在送貨小票上簽字或甲方出具自制收 料證明作為結算的依據(甲方允許乙方運輸破損率為2%)，甲方指定的` 收貨人。
四、 甲乙雙方簽定合同后，甲方應提前六天向乙方報計劃，乙方將保證按 供應計劃供貨給甲方。
五、乙方提供加氣磚砌塊相關的材料證明。 六、結算方式及期限：
(1)甲方收貨每(人民幣 元)為一個付款單位，甲方在收到兩個付 款單位(人民幣)的貨物
后,應在五日內向乙方付清上一個所欠貨款(人民幣),結清后乙方方可繼續供貨。如果因為甲方未能按合同付款于乙方,所造成的一切損失與后果由甲方全權負責,與乙方無關. (2)甲方在收到不足一個結算單位的貨物，并超過一個自然月未再購乙方的貨物時，甲方應在七日內付清所欠全部貨款。
七、違約責任：
(1)本合同簽定后,在乙方保質保量的情況下,甲方應必須使用乙方的產品。
(2)乙方因供貨質量和數量影響甲方工程進度時，甲方有權終止合同。
八、本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，可 向乙方所在地人民法院提起訴訟。
九、不可抗力
當事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向 對方通報不能履行或不能完全履行的理由,并應在三天內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。
十、本合同自 年月 日起生效至工程結束日終止，合同執行期內,雙方均不得隨意變更或解除合同,合同如有未盡事宜，需雙雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
十一、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份。
甲 方： 乙 方：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
日 期： 日 期：
加氣塊購銷合同 4
甲方(以下稱發包方)：________________
乙方(以下稱承包方)：________________
甲方擁有已建成的“___________加氣站”，為了搞活加氣站的經營，甲方將該氣站承包給乙方經營，為了明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方充分協商一致，訂立本合同，以共同遵守。
第一條甲方將“___________加氣站”承包給乙方經營。
第二條承包經營期間，企業的性質不變。
第三條乙方承包經營期間，必須堅持社會主義方向，貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規和法令，依法經營，經營范圍和產品方向，原則上應符合本行業的特點和發展規劃。
第四條乙方承包經營期間，獨立核算，照章納稅、自主經營自負盈虧。
第五條承包經營期限為六年，即__________年__________月__________日起，至__________年__________月__________日止。
第六條本站占地3.8畝，共有房屋10間;罩棚一個;加氣機2臺;液壓機1個，以及配電設備。
第七條乙方向甲方繳納承包費共計420萬元，分六年繳納。
其中：_________________
__________年__________月__________日至__________年__________月__________日繳納60萬元;
__________年__________月__________日至__________年__________月__________日繳納60萬元;
__________年__________月__________日至__________年__________月__________日繳納70萬元;
__________年__________月__________日至__________年__________月__________日繳納70萬元;
__________年__________月__________日至__________年__________月__________日繳納80萬元;
__________年__________月__________日至__________年__________月__________日繳納80萬元;
租金于應繳年度的前90日內，一次付清。
第八條乙方在承包經營期間投入的資產，產權乙方所有，承包期滿后，原則上帶走，也可以折價給甲方。
第九條承包人的權利和義務
(一)承包人的權利
1.承包人是本站承包經營期間當然的站長或負責人。
2.承包人對本站承包經營期間的財產有完全的使用權。
3.承包人對本站的經營有完全的自主權。
4.承包人對本站承包經營期間的管理有機構設置權，人事任免權，專業技術人員的聘任權、獎懲、柖用和辭退職工權。
5.自選工資形式，自定工資標準和資金分配權。
6.承包人對承包的設備中閑置無用，技術性能落后的舊設備，可以提出處理意見，經發包人同意。辦理手續，進行更新改造。
(二)承包人的義務
1.承包人必須在營業執照注明的經營范圍內人事經營活動，并按有關規定繳納各種稅費。
2.承包人必須按期如數繳納承包費。
3.承包人必須保證承包的站房、設備的完好，按照設備管理的'有關規定，對設備進行定期維護保養，并符合消防安全的經營條件。不經發包人的同意不得轉租、轉包他人經營。
合同終止時，承包人應當保證承包的房屋及設備完事，能夠正常運行。
承包人運營前應當對承包的廠房、設備進行財產保險，并報甲方存檔。
4.承包人必須保障職工的合法權益，為職工繳納工傷保險，不斷改善職工的勞動條件和福利待遇。
5.承包人在第五年度底向甲方繳納10萬元的安全保證金。
6.承包人無權將承包經營的站內土地、設施、設備設定任何形式抵押、擔保或它項權利。否則無效。
第十條發包人的權利和義務
(一)發包人的權利
1.有權按時如數向承包人收取承包費。
2.有權承包財產不受損害。
3.有權監督本站的安全措施情況及承包經營的財產投保情況。
4.有權監督乙方為站內職工的繳納工傷保險。
(二)發包人的義務
1.為承包人提供氣站經營所需的經營執照、經營許可證等有關證件的副本，并負責年檢審核，同時承擔費用。
2.保證提供的氣站設施，設備達到正常經營條件。
3.不得違反本合同規定，干涉承包人的經營自主權，干擾承包人的經營管理活動。
4.應當按照合同規定保障承包人的合法權益。
5.承包人在經營期間，發包人因證件或自然災害造成無法正常經營的，發包方應退還本年度的租金。
第十一條合同生效后，即具有法律的約束力，任何一方不得隨意意變更或解除，需要變更或解除合同時，應雙方協商一致，達成書面協議。
第十二條因承包人經營管理不善，發生安全事故，承包人承擔一切責任，由此造成財產損失的，由承包人負責賠償。
第十三條承包人在承包經營期間，其聘用的員工發生工傷事故，承包人負責承擔賠償責任。
第十四條由于不可抗力的自然災害原因，造成財產損失的乙方不承擔責任，使合同無法完全履行或者無法履行的時候，經過雙方協商，可以變更或解除合同。
第十五條承包經營期間發生的債權債務，均有承包人享有和承擔，承包經營期滿后，如承包人仍有未收回的債權或應承擔的債務，需要用氣站印章的，發包人根據承包經營期滿前承包人提交的債權債務清單，給予協助。
第十六條承包經營期滿，合同自行終止。
承包經營期滿前60日內，承包人需將氣站的經營證件或相關手續歸還給發包人，氣站的設施、設備雙方清點無誤后，移交給發包人，并向發包人提交未結清的經營期間的債權、債務清單，由發包人審核，發包人與承包人及債權債務人進行審核，審核無誤后，經雙方代表簽字后，承包人在承包經營期滿后可以撤離。
第十七條承包期滿后，氣站甲方仍要承包經營時，承包人在同行條件下，有優先承包的權利。
第十八條違約責任
1.甲乙雙方應全面實際履行合同，不履行或不完全履行合同的應負違約責任，按照《中華人民共和國民法典》有關條款的規定處理。
2.承包人不能按期交納承包費的，應承擔違約責任，支付當年租金的20%違約金，并按每日當年承包費的35%支付滯納金，繼續兩個月乙方仍不繳納的，甲方有權解除合同。
3.承包人無力支付承包費的，就由風險保證者支付，風險保證者不繳納承包費的，承包人應承擔法律責任。
合伙承包的合伙人應負連帶責任。
4.承包期滿，承包人不能按數量返還承包經營的財產，承包人應賠償損失，并支付缺少數量價值的20%的違約金。
5.合同履行期間，發包人違約，需解除合同的，發包人賠償承包人剩余承包費的2倍，承包人違約，需解除合同的，承包人賠償發包人剩余承包費的2倍。
6.承包人未按合同規定對承包經營氣站的財產投保的(土地除外)或沒有給其聘用的員工繳納工傷保險的，發包人有權解除合同，由此給發包人造成的經濟損失，從保證金中扣除。
第十九條承包期內，發包方可以增加加油設施，承包費相應增加，具體數額雙方協商確定。
第二十條本合同未盡事宜，雙方另行協商后，訂立補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
第二十一條如承包雙方發生糾紛，應當協商或調解解決，協商或調解不成的，可向新河縣人民法院提出訴訟。
第二十二條在承包經營期間承包人(或代表人)發生意外事故，由合伙人根據協議另行推選承包人(或代表人)或由繼承人繼續承包。
第二十三條本合同由雙方和保人簽字蓋章后生效。
第二十四條本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，保人各執一份，工商登記機關備案一份。
發包人(簽字)：______________
承包人(簽字)：______________
_______________年_______________月_______________日
_______________年_______________月_______________日
保人(簽字)：__________________
保人(簽字)：__________________
加氣塊購銷合同 5
甲方（需方）：___________________________
甲方施工地址：___________________________
乙方（供方）:___________________________
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設材料購買事項協商一致，訂立本合同。
一、產品的名稱規格單價數量及其它：
編號：_________
產品或原材料名稱：_________
規格型號：_________
單位：_________
單價：_________(立方/元)
需量：_________
備注：_________以實際數量為準
合計金額：_________（人民幣大寫）
模板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下（備注：參照所提供的模板使用說明資料使用，產品合格率為95%）若出現質量問題如大面積開膠起層包調包換，有一張換一張。
二、乙方供應產品或原材料必須滿足：
1、達到山東省相應的質檢驗收標準；
2、按照甲方所需要的規格品牌商標（產地）和數量及時供應；
3、有產品合格證明書或相關文件。
三、供貨時間、運輸
1、甲方應提前二天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應在甲方計劃二天內供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由乙方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員對貨物的數量進行驗收，并在送貨單上簽
字確認，作為雙方結算的最終依據。（結算以實際送貨數量為準。）
四、貨款支付方式和時間
計算貨款方式及付款約定：貨到工地一個月后7個工作日內付清此次貨款。
五、甲方的違約責任
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款1%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的`罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
六、乙方的違約責任
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的2%的違約金。
2、乙方所交產品品種、規格、質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價；如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
七、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
八、其它
按本合同規定應該償付的違約金和各種經濟損失的，應當在明確責任后10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請
業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同雙方簽字或蓋章后生效，貨款結清后此合同終止。
需方（簽字）：_________供方（簽字）：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
或其委托代理人：_________或其委托代理人：_________
20______年_________月_________日 20_________年_________月_________日
加氣塊購銷合同 6
甲方（需方）：
單位名稱：________
法定代表人：________
地址：________
聯系電話：________
乙方（供方）：
單位名稱：________
法定代表人：________
地址：________
聯系電話：________
鑒于甲方因工程建設需要，向乙方采購加氣塊，雙方經友好協商，達成如下協議：
一、產品名稱、規格、數量及價格
1. 產品名稱：加氣塊。
2. 規格：________。
3. 數量：________立方米。
4. 單價：________元/立方米。
5. 總價：________元。
二、質量標準
乙方所供應的加氣塊應符合國家相關標準，質量穩定，強度達標。
三、交貨時間及地點
1. 交貨時間：自合同簽訂之日起____日內。
2. 交貨地點：甲方指定的施工現場。
四、運輸方式及費用承擔
1. 運輸方式：由乙方負責選擇合適的運輸方式，確保產品安全及時送達。
2. 費用承擔：運輸費用由乙方承擔。
五、驗收標準及方法
1. 驗收標準：按照國家相關標準及雙方約定的質量標準進行驗收。
2. 驗收方法：甲方在收到貨物后，應及時進行驗收。如發現質量問題或數量不符，應在____日內通知乙方，乙方應在接到通知后____日內進行處理。
六、付款方式
1. 甲方在合同簽訂后____日內支付合同總價的'____%作為預付款。
2. 乙方按約定時間交貨并經甲方驗收合格后，甲方在____日內支付合同總價的____%。
3. 剩余合同總價的____%作為質量保證金，在質保期屆滿后無質量問題時支付。
七、違約責任
1. 若乙方未按約定時間交貨或所供應的產品質量不符合要求，應承擔違約責任，向甲方支付違約金____元，并賠償甲方因此造成的損失。
2. 若甲方未按約定時間支付貨款，應承擔違約責任，向乙方支付違約金____元，并按銀行同期貸款利率支付逾期利息。
八、爭議解決方式
本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、其他條款
1. 本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。
2. 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方（需方）：________ 簽字（或蓋章）：________
日期：____年__月__日
乙方（供方）：________ 簽字（或蓋章）：________
日期：____年__月__日
加氣塊購銷合同 7
甲方：
公司名稱：________
地址：________
法定代表人：________
聯系電話：________
乙方：
公司名稱：________
地址：________
法定代表人：________
聯系電話：________
為明確甲乙雙方在加氣塊購銷中的權利和義務，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，經雙方友好協商，達成如下協議：
一、產品名稱、規格、數量及價格
1. 產品名稱：加氣混凝土砌塊。
2. 規格型號：________。
3. 數量：________立方米。
4. 單價：________元/立方米。
5. 總價：________元。
二、質量標準
1. 乙方所供應的加氣塊應符合國家標準《蒸壓加氣混凝土砌塊》（GB/T 11968-2020）的要求。
2. 產品強度、干密度、尺寸偏差等指標應符合雙方約定的技術標準。
三、交貨時間及地點
1. 交貨時間：乙方應在____年__月__日前將貨物交付至甲方指定地點。
2. 交貨地點：甲方施工現場（具體地址為________）。
四、運輸方式及費用承擔
1. 運輸方式由乙方自行選擇，確保貨物安全、及時送達。
2. 運輸費用由乙方承擔。
五、驗收標準及方法
1. 驗收標準：按照國家相關標準及雙方約定的質量標準進行驗收。
2. 驗收方法：甲方在收到貨物后，應及時進行外觀檢查和抽樣檢測。如發現質量問題或數量不符，應在____日內通知乙方，乙方應在接到通知后____日內進行處理。
六、付款方式
1. 合同簽訂后，甲方支付合同總價的____%作為預付款。
2. 乙方按約定時間交貨并經甲方驗收合格后，甲方支付合同總價的____%。
3. 剩余合同總價的____%作為質量保證金，在質保期屆滿后無質量問題時支付。
七、違約責任
1. 若乙方未按約定時間交貨或所供應的產品質量不符合要求，應承擔違約責任，向甲方支付違約金____元，并賠償甲方因此造成的'損失。
2. 若甲方未按約定時間支付貨款，應承擔違約責任，向乙方支付違約金____元，并按銀行同期貸款利率支付逾期利息。
八、爭議解決方式
本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、其他條款
1. 本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。
2. 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：________ 簽字（或蓋章）：________
日期：____年__月__日
乙方：________ 簽字（或蓋章）：________
日期：____年__月__日
【加氣塊購銷合同】相關文章：
加氣磚購銷合同范本03-29
購銷合同購銷合同02-22
購銷合同煤炭購銷合同03-26
《加一加》教案03-07
建材購銷購銷合同01-08
轉讓店鋪加技術合同06-12
購銷合同 購銷合同怎么寫?06-15
購銷合同購銷合同6篇02-22
購銷合同購銷合同怎么寫?05-12
風機購銷合同機電購銷合同10-13