【精】施工合同模板
隨著法律觀念的深入人心,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。你知道合同的主要內容是什么嗎?以下是小編為大家整理的施工合同模板,僅供參考,歡迎大家閱讀。
施工合同模板1
甲方:
乙方:
甲方將部分挖掘機工程交由乙方施工,經雙方友好協商,制定本協議,雙方務必遵照執行。
一、承包項目:
挖掘機施工
二、承包方式:
乙方負責挖掘機及燃油、維修、維護等費用。
三、承包價格:
型挖掘機按 元/小時計算。
四、結算方式:
施工費每累計至壹萬元(¥10000元)結算一次。
五、質量與施工要求:
嚴格按甲方要求進行施工。
六、安全要求:
1、開工前、乙方應做好施工人員的`安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。嚴格按照土方工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故,概由乙負責。
2、遵守工地規章制度,服從現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。
3、因甲方對現場不了解未進行交底或指揮不當情況下安排乙方施工造成的事故損失由甲方承擔。
七、仲裁與調解:
如若發生勞動爭議和經濟糾紛,雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。
甲方: 乙方:
負責人:負責人:
年月日年月日
施工合同模板2
甲方(發包方):
乙方(承包方):
地址:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規,遵循平等、自愿 、公平和誠實守信的原則,甲乙雙方就本建設工程事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱: 建設工程
2、工程地點:
3、資金來源:
4、工程建設內容:
二、工程承包方式及范圍
1、工程承包方式:本工程采用包工包料方式由乙方承建。
2、承包范圍:
(1)乙方按圖紙設計的要求來施工,承擔本工程基礎、結構主體工程施工。
(2)砌體部分:乙方按甲方提供設計圖紙承擔一層車庫、電梯間、樓梯間墻體。承擔二至八層所有外墻墻體、樓梯間、電梯間、分戶隔墻施工,墻體采用180厚粘土磚砌筑;
(3)門窗部分:乙方按甲方提供的設計圖紙承擔一層⑾軸車庫門、入戶門施工:承擔二至八層所有外墻門窗、每層二單元入戶門的施工。窗采用閩凱鋁合金,門采用奮安防盜門;
(4)梯間部分:乙方按甲方提供的設計圖紙承擔石板材桃花紅貼梯面,不銹鋼樓梯扶手,梯間墻面水泥漆,公用照明;
(5)外墻水泥砂漿粉刷、永得利外墻水泥漆,內墻(有砌筑部分)采用水泥砂漿粉刷。
(6)屋面部分:隔熱層及防水層;
(7)水電部分:乙方按甲方提供的設計圖紙承擔套內照明部分預埋管埋設,承擔水、電到戶(到配電箱、水表箱)。
(8)基礎按圖中正負00到二米三的標高來做,施工過程中如果基礎不結實,由甲方另行計價。
(9)外墻架:由乙方來定。
(10)澆水泥時,一切上料的東西由乙方來定,甲方無權干涉。
三、合同期限
本工程合同工期總日歷天數 天,即開工日期為 年 月 日,竣工日期為 年 月 日。
四、質量標準
工程質量標準:承建分部分項工程質量合格
五、合同價款
本房屋由乙方承建:(1100元/㎡)。
六、工程質量和技術要求
l、乙方必須嚴格按甲方核定的工程內容、設計方案、施工圖紙、文件說明進行實施,抓好工程質量。
2、乙方應按施工圖紙要求編制施工組織設計,確定施工進度計劃。施工期間,應按甲方要求工程進度、施工質量和相關控制措施的情況。
3、工程建設使用的主要原材料,在進場時經檢驗合格后方可使用。乙方需提供原材料的產品。
4、工程施工過程中隨時接受甲方的檢查檢驗,乙方應為檢查檢驗提供便利條件。所有分部、分項工程必須由甲方指定的施工監管人員驗收合格后方可進行下一道工序施工,并及時做好工程工作。未經檢查驗收的,乙方擅自進行下一道工序施工,甲方有權責成乙方返工。若乙方自行隱蔽未辦理手續,則未簽證部分在工程決算中不予確認。關鍵部位未經簽證乙方自行隱蔽,甲方有權要求復驗,由此產生的所有費用由乙方自行承擔。
5、本工程施工前,甲方必須保證通電、通水、通路,建筑面積平整,不能影響施工。
七、安全施工
在施工期間,乙方應遵守安全生產的有關規定;嚴格按照安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。乙方必須辦理好有關的保險業務,參與工程建設的施工人員必須投保人身意外傷害險。因乙方采取安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用由乙方承擔。
八、工程變更
工程原設計需要變更時,應征得甲方同意,并由原設計單位提供變更后的相應圖紙與說明。因變更導致合同價款的增加,由甲方承擔,延誤的.工期相應順延。未經甲方同意擅自增減項目、規模、更改設計方案,由此造成的工程造價增
加,浪費或影響工程質量等后果均由乙方自行負責。
九、工程竣工驗收
工程具備竣工驗收條件,乙方向甲方申請工程竣工驗收,遞交竣工驗收報告提供完整的竣工資料。對符合驗收要求的工程,甲方收到竣工報告后將進行初步驗收,同時將向甲方申請驗收。甲方收到乙方申請驗收時,需在十五天之內組織驗收。
十、工程價款的支付與結算
1、本工程合同簽訂后,甲方付給乙方進場費十萬元,澆筑到三層樓板,甲方及時付給乙方三層總造價的60%,計585000元整。乙方將第三層至第六層澆筑完,甲方及時付給乙方三層總造價的60%,計585000元整。乙方將第七層至第八層澆筑完,甲方及時付給乙方工程進度款391000元整。
2、工程在結算后的三個月內甲方無法付清剩余款項的,按《中華人民共和國合同法》第二百八十六條執行。甲方住建房每平方米按1600元抵押給乙方換臵。
十一、違約責任
1、甲方不按合同約定支付工程進度款,導致施工無法進行時,乙方可停止施工,由甲方承擔違約責任。
2、因甲方原因造成工程延誤所造成的經濟損失由甲方負責,若因乙方原因造成工程延誤造成的經濟損失由乙方負責,并由此承擔相應的經濟責任。若遇有人力不可抗拒的自然災害而發生的損失,按國家有關規定處理。
十二、合同爭議解決辦法
合同執行過程中出現爭議應雙方協商解決;協商不成的,可以向甲方所在地的人民法院起訴。
十三、附則
1、本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份。
2、本合同經甲乙雙方簽字及簽證單位蓋章后生效。
3、乙方施工范圍不包括管道、電梯安裝、消防水池、室外工程、下水溝及水溝內外的粉刷。
4、本合同未盡事宜,甲乙雙方協商一致并經簽證單位同意且簽訂補充協議,作為本合同的補充款。
5、主樓全部完工后,三個月內甲方無能力支付工程款時,甲方必須以樓房三層和五層抵押給乙方。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
法定代表人:(蓋章)法定代表人:(蓋章)
單位賬戶名稱: 單位賬戶名稱:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號: 賬號:
簽訂時間: 年月日
施工合同模板3
甲方:
乙方:
為明確甲、乙雙方權利、責任關系,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規,并結合本工程的實際情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程名稱心下基坑支護工程
二、工程地點:xxx旁
三、工作內容:本基坑支護工程中的全部冠梁及擋土墻施工,具體工程量詳見設計圖紙。
四、工程承包范圍:
按甲方提供的施工圖紙(見附件)所示的全部冠梁及擋土墻,以包工、包料、包安全、包資料及竣工驗收合格的.形式進行承包。
五、合同工期:
合同工期總日歷天數7天。(如遇不可抗拒因素、工期順延)
六、工程質量及技術要求:
本工程嚴格按相應規范、設計圖紙以及業主要求進行施工和驗收。
七、合同價款:
本合同采用總價包干合同,即乙方完成合同約定承包范圍內全部工程內容和工作內容所需要的費用按甲方中標的相應項目(冠梁、擋土墻)的總價提取6%的管理費后按實進行結算,由乙方負責稅金。工程完工后,經甲方及建設單位檢查驗收合格后,辦理結算。
八、工程付款方式:
甲方在乙方工程全部施工完后一周內付工程結算價款的95%,剩余5%作為工程質保金,待本基坑支護工程驗收合格后付清。
九、甲方協助乙方協調建設單位與本工程的有關事宜。
十、安全事項:
乙方進場后要嚴格落實安全責任,認真施工;期間所發生的一切安全事故乙方自負均與甲方無關。
十一、乙方需保質保量按期完工,不得隨意拖延、推諉工期,如有上述現象造成未如期完工,按逾期一天罰款按建設要求進行罰款;
十一、未盡事宜雙方協商;本合同一式叁份,甲方貳份、乙方一份。
甲方:(公章) 乙方:
委托代理人:
簽約地點:xxx市
年 月 日
施工合同模板4
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則,結合相關法律、法規的有關規定和本工程的具體情況,經雙方協商一致,自愿簽訂合同。
一、 工程慨況:
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、承包范圍:抹灰前吊線、打巴清理基層、掛鋼網、砂漿攪拌、運輸、墻面澆水濕潤砼墻面噴漿、墻面的抹灰及養護、窗洞口水泥砂漿護腳的抹灰、內墻面線管、腳手眼洞口的封堵、共用通道、消防樓梯墻面、樓梯梁天棚和梯步上下口支架模砼補縫、抹灰架的搭設、工完場清及現場安全文明等內容。
4、承包方式:內墻面抹灰人工費
二、單價及結算方式:
1、工程結算以設計圖紙為依據,按照實際抹灰面積計算元/m2 (扣除門窗洞口等)。
三、質量 及工期要求:
1、質量方面:嚴格按照 施工圖紙及相應施工規范、驗收標準的 驗收,確保工程質量一次驗收合格。
2、工期:具備施工條件的情況下因甲方原因造成的,工期順延;因乙方原因影響工程工程進度視情節輕重給予相應處罰(因天氣原因及不可抗力除外)。
四、付款方式:
1、內墻抹灰每完成兩層驗收合格后付至所完成工程質量的70%,剩余30%完工后三個月內付清。(按照甲方付款同步進行)
2、申請款項時需要提供確認的 工程量,驗收報告單等資料。
五、質量、安全處罰措施:
1、進入施工現場,必須戴好安全帽,高出作業時,必須系好安全帶,違者每人罰款 20 元。
2、嚴禁酒后作業,違者每人罰款
3、乙方按工程的需求自帶工具、運輸斗車、安全帽、安全帶等材料,
4、嚴禁聚眾鬧事出現,無論有何理由,每次均罰乙方元,工程結算時扣除。
5、對甲方提出的'整改要求和通知,乙方應立即整改,不得消極拖延。若甲方提出問題后,乙方不進行整改和整改不利,甲方將視情節輕重對乙方以每次 50 元以下罰款。
6、由于乙方施工質量問題造成的返工、返修、由乙方承擔全部返工費和材料費。
六、補充條款:
1、乙方必須認真執行甲方的技術、安全交底,保證安全施工,確保工程質量。
2、(a)、抹灰前應沖餅,必須保證墻面的垂直度、水平度規范規定要求,
(b)、洞口縱向、橫向尺寸誤差以驗收規范為準。
(c)、所有墻面必須提前一天在磚墻面澆水,第二天進行面層抹灰,操作程序兩遍成活。
3、內墻面、窗臺不得有空鼓,如后期檢查發現空鼓乙方必須及時修復。
4、落地灰應及時收集利用,應及時清理現場,做到工完料凈場地清。
5、對成品墻面必須進行成品保護,不得發生碰撞、刮擦活碰角等現象。
6、以上問題如不按要求操作每次罰款元。
7、未盡事宜,甲方雙方協商解決。
8、協議一式二份,甲乙雙方各執一份,自合同簽訂之日起生效,結清合同結算款后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同模板5
委托方 (以下簡稱甲方):
施工隊(以下簡稱乙方):
甲乙雙方本著友好合作的態度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同
一、工程概況
工程地址: 海南省萬寧市
二、價格
清包工費:¥126000.00元,大寫:壹拾貳萬陸仟元 具體價格金額如下:
六、工期
從 年 月 日起至 年 月 日止,工期為 天,因甲方因素拖延,工期順延,乙方可以想甲方提出延誤人工費補償,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費 元/天
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的,乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、垃圾清運
1、 垃圾袋裝化
2、 垃圾應日日清
3、 垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所
九、勞動力管理
1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2、 未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。
3、 甲方應及時替乙方辦理工程場地出入證件并支付相關費用。
4、 乙方應具備在 暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
5、 乙方指定由 為工地現場負責人, 為替補負責人。
6、 在合同價內,乙方有義務提供 人次跟隨甲方挑選材料。
7、 乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員,每天工地現場必須保持2(1人)人以上的施工人員。
8、 未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
十、施工機具
1、 乙方自帶施工所需工具和測試儀器,并保證工具和測試儀器的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
2、 因工具和測試儀器所產生的易耗品(如接頭、小型設備器材等)由甲乙雙方各自承擔一半,甲方代購,在工程完工后結算。
十一、工地現場管理
1、 現場禁止使用明火。
2、 現場禁止吸煙。
十二、維修
1、 因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在兩年內無償維修。
2、 普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修,特殊情況(斷電,掉落,主干斷網等問題)乙方必須在24小時內趕到并維修。
十三、合同附件
1、 施工項目清單。
2、 雙方認可的'工程施工報價單。
3、 乙方開出的輔助材料采購清單。
十四、合同爭議
1、 出現爭議甲乙雙方先協商。
2、 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十五、裝修要求 A.工程施工方案工藝 弱電線路安裝工藝要求: 弱電設備安裝工藝要求:
1、 弱電線路安裝時,必須用有合格證書的布線產品材料。
2、 弱電線路按國際通行方式 綜合布線 EIA/TAI 568B標準施工。電源采用三線制安裝必須用三種不同色標。原則上,紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標,黑色,黃綠彩線為接地色標。
3、 所有線纜安裝時,必須用相應的pvc管子和鋼管穿起來,埋在事先鑿好的深寬為43cm的槽子里,如遇并排線路槽子鑿寬時,不能影響其他工種施工,必要時可和其他裝修,土建工協商解決施工中的難題,不得有只顧自己,而不顧大局的施工作風。
4、 所有線路必須按橫平豎直的方向分布,嚴禁蛛網式分布。pvc管和鋼管一頭要穿進總線槽約3cm左右,然后沿墻壁,順地面 垂直分布,轉彎處用90度彎頭或軟管聯接好,并用管卡固定好。所有線纜在pvc管子和鋼管里不能有接頭。
5、 預埋線纜的管道直徑大小是按線纜的外經的功率和穿過的電纜數量來測算的,必須保證管道內有30%的空間預留。
6、須隱蔽的管線應在業主或其代表驗收合格后方可進行隱蔽作業,竣工交驗前應向業主提供室內管線的竣工圖。
5、施工承包人應按建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范 GBT/T 50312-20xx 進行施工。
6、業主委托施工承包人購買的材料,施工承包人在購買和運抵施工現場前其制造廠商、品牌、規格、單價等須征得業主認可,應有品質保證書和有效發票,否則業主有權拒絕驗收或提出退貨、返工及賠償損失。
7、保證體現原先商定好的弱點布線施工設計思想,不能擅自改動。如有變化,必須征得業主同意。
8、業主購買的由生產商、供應商、銷售商負責上門安裝的設備(如網絡設備、電腦設備、監控設備等),在上門安裝時,施工承包人應積極作好相關的輔助配合工作(包括所購的材料、設備等協助搬運至現場)。
9、除上述布線要求外,如有增加工作,不超過工程的5%,不增加工資。
10、工程為清包,業主只提供材料。施工工具等設備由施工承包人自備自理。
11、施工單位必須保證施工質量,發生施工質量問題,施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題,施工單位應立即予以改正,在未達到業主的整改要求前業主有權拒付人工費。
12、施工人員要文明施工,禁止野蠻施工。如:要愛護室內原有設施,業主所有的物品未經許可,不得擅自處理等。業主對表現不好的施工人員有權要求掉換,承包人不得拖延。
15、施工單位負責及時清理建筑垃圾至規定位置,工程施工結束后,施工人員負責場內建筑垃圾清運,完畢后方可立離場。
16、承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現場違法亂紀,一旦發生問題,后果自負。
十六、附加條款
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同模板6
甲方(發包方):_______________
地址:_______________
企業營業執照號碼:_______________
聯系電話:_______________
乙方(承包方):_______________
地址:_______________
企業營業執照號碼:_________________
聯系電話:_______________
按照《中華人民共和國合同法》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3工程項目及承包范圍:具體詳見《工程預算書》。
1.4工程內容:具體詳見《工程預算書》。
1.5承包方式:具體詳見《工程預算書》。
1.6施工日期:自__________年_____月_____日始,至__________年_____月_____日止,工期共_____天。
1.7工程總額:人民幣_______________元整(小寫:__________元)。
第二條 工程款付款方式的約定
2.1于簽署本合同當日,甲方向乙方一次性支付工程總造價的30%比例支付備料款,乙方于收妥該備料款并在商定開工日3個自然日內,備料(工程特殊用料或變更部分物料除外)及施工機械,并在甲方協助下辦理完畢進場施工手續;隔墻結束油漆工進場前甲方向乙方按工程總造價的30%比例支付工程款;油漆工結束后甲方向乙方按工程總造價的30%比例支付工程款;另10%比例裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內,由甲方一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之后2個自然日內一次性支付給乙方。
2.3工程施工期間,如甲方特殊要求,須乙方比合同工期提前竣工時,應征得乙方同意;乙方提前竣工,甲方須支付乙方因趕工期增加的相應費用(費用額度根據工程具體情況由甲乙、雙方另行協商)。
2.4施工過程中,如甲方未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程總造價0.3%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止;付款時間延誤7個自然日以上的,乙方有權單方面終止履行該合同,甲乙雙方辦理工程結算手續;已收工程款項,無論工程是否完結,乙方不予退還;乙方已施工工程,甲方未支付工程款的,須按實際工程量支付乙方工程款,乙方因此而造成的損失應有甲方承擔。
2.5工程竣工辦理移交手續后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程尾款的1%的.標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.6非甲方原因延誤工期,導致工程不能按約定進度進行時,甲方應付的工程款項,可根據實際情況經甲乙雙方協商一致后,延期支付。
2.7甲方應付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人,否則,由此產生的一切后果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改個別設計方案的,須在該工程項目未正式施工前通知乙方施工管理人員和/或設計師,乙方設計師須在接到通知3天內進行修改,并通知甲方確認,因此而造成的工期延誤,工期順延;
3.2施工項目中由甲方提供的裝飾材料,乙方須提前填列《甲方準備材料通知單》交付甲方,以便甲方及時備料;甲方接到該通知單后,須按通知單要求準備材料;如因甲方準備材料不及時或不準確,延誤工期,工期順延;如因乙方不及時通知甲方準備材料或通知內容錯誤,導致甲方不能及時和/或準備材料不準確而延誤工期,工期不順延。
3.3施工過程中,因甲方未按該合同約定之付款方式付款且延誤至7個自然日以上的,乙方有權停止施工,直至甲方付清款項,乙方繼續施工,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.4施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.5因甲方原因,增加工程量和/或工程項目更改時,工期順延。
3.6因乙方安排組織施工不當導致的工期延誤,工期不順延。
3.7工程竣工后,甲方提出整改要求的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.8因甲方所屬物業管理部門原因導致的工期延誤,工期順延。
3.9因停水、停電、臺風等客觀原因導致的工期延誤,工期順延。
3.10因消防工程、中央空調工程原因導致的工期延誤,工期順延。
3.11以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤,甲乙雙方互不支付工期延誤費;工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按照工程總造價0.3%的標準向甲方支付延誤費。
第四條
工程項目(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;且甲方須按刪減部分總造價2%,向乙方支付材料準備費。
4.2工程正式施工過程中,如甲方要求刪減部分木制工程項目(內容),甲乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;未下料工程項目,甲方須按刪減部分總造價2%,向乙方支付材料準備費;已下料工程項目,甲方須按該項目總造價的50%,向乙方支付材料費、人工費;已施工工程項目,甲方須按該項目總造價的80%,向乙方支付材料費、人工費,已完工工程項目,甲方須按該項目總造價的100%,向乙方支付材料費、人工費。
4.3工程正式施工過程中,如甲方要求刪減部分非木制工程項目(內容),甲乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;未下料工程項目,甲方須按刪減部分總造價2%,向乙方支付材料準備費;已下料(施工)工程項目,甲方按該刪減項目的具體損失額度,向乙方支付材料費、人工費。
第五條 工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按《XX市裝飾工程驗收標準》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,如甲方在約定時間內不能及時進行竣工工程驗收且超過7個自然日的視為驗收合格,并自3日后,甲方須按__________元/天支付乙方施工場地看護費;竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續后,乙方須在2個自然日內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格7個自然日內付清所有結算款項。
6.2工程結算款內容包括:工程施工結算款、甲方付款滯期費、超過驗收時間甲方未進行驗收應付乙方的施工場地看護費、應甲方要求乙方提前竣工趕工費、乙方墊付甲方所屬物業管理部門收取的裝修押金,扣減乙方工期延誤費、甲方墊付乙方施工期間因違反甲方所屬物業管理部門相關規定造成的罰金等。
6.3甲方按約定時間支付完結算款項后,乙方開具工程質量保修單。
第七條 服務的約定
7.1施工過程中及工程竣工后,乙方所屬“質管中心—客戶服務部”進行項目服務管理。
7.2施工過程中,乙方所屬工作人員有協同甲方進行材料導購、材質鑒別義務。
7.3工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單、工程結算單、收款憑證作為保修憑據。
7.4保修服務時間:工程竣工起次日的365個自然日內,即一年。
7.5保修內容及保修范圍:
7.5.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修;
7.5.2乙方以包工不包料形式進行的施工項目因乙方施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修(包括賠償甲方自購材料);
7.5.3乙方以包工包料形式進行的施工項目因甲方使用維護不當引起的質量問題、乙方以包工不包料形式進行的施工項目因材質引起的質量問題,乙方實行有償保修,乙方代買裝修材料的,乙方收取材料費、人工費,甲方自購材料的,乙方收取人工費。
7.5.4乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行有償維護,收費內容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預算總額的2%向對方予以賠償。
8.2本合同簽署后,如本合同約定之施工項目(內容)在征得乙方同意并按相關約定辦理刪減手續后,甲方另行安排施工的,施工不得在該合同履行期間同步進行。
8.3本合同履行過程中,因一方原因導致合同無法繼續履行的,應及時通知對方,并辦理合同終止結算手續,造成對方損失的,應予賠償。
8.4本合同簽署后,甲方另行安排的第三方進行的非本合同內乙方施工項目(內容)的施工,如在本合同約定履行時間內進行,甲方須支付乙方相應施工配合費、乙方施工項目(內容)成品保護費(收費具體商定);否則由此引起的相關后果由甲方自行承擔。
8.5施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.6施工期間,乙方不得在施工現場生火或使用電爐做飯、取暖。
8.7施工期間,因乙方施工操作不當或在施工現場生火或使用電爐造成的一切災害及人身傷亡由乙方負全部責任。
8.8施工完畢,乙方須對施
工現場進行清潔整理。
8.9由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
9.1與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決。
9.2如雙方協商解決不成,雙方可選擇下列第 條方式解決爭議:
9.2.1向XX市仲裁委員會申請仲裁解決;
9.2.2向合同簽署地人民法院起訴,由法院裁定解決。
第十條 附則
10.1本合同一式二份,雙方各執一份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:_______________乙方:_______________
代表人:_____________代表人:_______________
簽署日期:__________簽署日期:__________
簽署地點:__________簽署地點:_________
施工合同模板7
發包方(簡稱甲方):______________________________
承包方(簡稱乙方):______________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《XX市保護消費合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。
2、裝飾施工地點:____區(縣)______路______弄(村)______號____樓______室。
3、住房結構:__________房型________房______廳______套,施工面積______平方米。
4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:¥________元,大寫(人民幣):__________其中:
材 料 費:____________,人工費:____________
管 理 費:____________,設計費:____________
垃圾清運費:____________,稅金(3。41%):________其 他 費 用:____________
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自______年______月______日開工,至______年______月______日竣工,工期______天。
二、關于材料供應的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由______方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程當中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的`一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和
賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。 相關的合同范本·弱電施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·電力建設工程施工合同·水利水電工程施工協議書·綠化施工合同·水利水電工程施工協議書·裝修施工協議書
五、關于工程價款及結算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
付款時間
付款百分比
金額
對預算設計認可
簽訂合同之日
1000元,第二次付款時扣除
合同簽訂后
開工前二至五天
65%
元
施工過程當中
工期進度過半
30%
元
竣工驗收
當天
5%
元
增加工程項目
簽訂項目變更表
100%
元
注:裝飾工程有形市場另有規定的,亦可按市場規定辦理。
2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
六、其它事項
1、甲方工作:(1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明________份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔承擔有關費用。
2、乙方工作:(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。(2)指派________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方____元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的______%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向XX市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款______%支付違約金,并辦理終止合同手續。2、施工過程當中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定
施工合同模板8
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關規定,為明確雙方在房屋建設項目施工過程中的權利和義務,經甲、乙雙方共同協商,特訂立本合同。
一、工程慨況
工程位于 ,土地面積: m2。
二、承包方式
甲方以包清工的'方式承包給乙方。
三、工程承包范圍
施工內容包括二層主房建筑面積 m2、一層主房建筑面積 m2。
四:承包價格及付款方式
1:價格: 元/m2(建筑面積)。雙方確定按建筑面積為 m2結算工程款。
2:一層主體蓋板完工后支付價款10%,全部完工后付清余款。
五:工期及安全責任
工期從 年 月 日到 年 月 日竣工。推遲一天罰款200元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期間1:本工程所有安全事項均由乙方負責,乙方應依工程的需要負責施工過程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三人負責,與甲方無關。
2、施工中乙方不得從事與施工無關的事,專業施工人員持證上崗;高空作業部分必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工,地面必須安排適當監護人員,電焊作業注意防火等。
施工過程中本合同項下的任何權利、義務,乙方不得轉讓給第三人,不得轉包、分包,否則甲方有權終止合同,慨不結算,乙方無條件賠償。
六、本合同一式二份,自雙方簽字后生效。
甲方(簽字): 聯系電話:
乙方(簽字): 聯系電話:
簽訂日期: 年 月 日
施工合同模板9
委托方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
經甲乙雙方共同協商,甲方委托乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權利義務,特訂立本合同。
一、工程概況:
1 合同標的為高 米,寬約 米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數量為 個。
2 戶外大型廣告牌的名稱:
3 施工地點:
4 上述廣告牌的主材品名、規格、數量、見本合同附件一。
5 上述廣告牌工程施工圖紙,見本合同附件二。
二、甲方的責任:
1 辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作,使施工場地具備施工條件,在開工后繼續負責解決以上問題。
2 將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。
3 開通施工場地與城鄉公共道路的通道,以及施工場地內的主要道路,滿足施工運輸的需要,保證施工期間的暢通。
4 向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料,對資料的真實準確性負責。
5 辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續。
6 提供施工圖紙并進行技術交底。
8 應由甲方承擔的其它工作。
9 甲方未能履行本義務,導致工期延誤或給乙方造成損失的,甲方賠償乙方的損失,順延延誤的工期。
10 如基礎位置土質含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽,降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執行,費用由甲方承擔。
11 該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用,按時與乙方結算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內容,出現扣留、罰沒、罰款等結果由甲方負責處理,產生費用由甲方承擔,給乙方造成經濟損失的由甲方負責等值賠償,影響工期的后果由甲方自行承擔。
12 根據工程進度依據合同約定內容對乙方的工作結果給予驗收評定。
三 、乙方的責任:
1 按合同和合同附件約定內容,保質保量完成本協議工程項目。
2 根據工作需要,提供和維修施工使用的照明、圍欄設施,并負責安全保衛。
3 已竣工工程未交付甲方之前,乙方負責已完成工程的保護工作,保護期間發生損壞,乙方自費予以修復。
4 乙方接受甲方依據本合同相關條款對本工程全程監督,依據實際結果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現的違規問題,乙方應即刻給予答復并及時處理,否則,由此產生的經濟損失和后果由乙方承擔。
5 乙方在工程施工前期向甲方提供營業執照,所用材料的品名、規格、數量、清單,以及詳細施工方案,包括進場日期、施工進度表。
6 乙方做好廣告牌避雷事宜。
7 乙方承諾依據本合同約定內容和合同附件清單用料進料施工,所使用的'鋼材符合國家標準q235或q235b。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗,經檢驗合格,甲方在材料樣本上簽字并封存,材料樣本一式兩份,甲、乙雙方各一份,乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質量標準進料,材料和加工件進場甲方按樣本質量進行驗收,驗收同時乙方向甲方提供廠家的《產品質量證明書》,乙方在工程施工中如出現上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內容,責任全權由乙方承擔。
8 開工前乙方向甲方提供工程進度項目驗收單,甲方按單根據工程進度進行項目驗收。
9 立柱的主體鋼結構部分乙方按合同要求自行在乙方廠內加工。
10 該廣告工程竣工后在質保期內因人為所致、養護不力產生銹蝕所致、不可抗力所致產生的結果,乙方不予承擔責任。確系質量問題造成的無法修復的嚴重損壞乙方向甲方賠償該廣告牌等值費用,產生的后果由乙方承擔。出現可修復質量問題,由乙方免費修理。
四、工程施工工期:
自甲方通知進場施工起___個工作日工程竣工。因以下原因造成工期延誤,工期相應順延,并由甲方承擔延期竣工的相應損失。
1 甲方未能按約定提供開工條件。
2 設計變更和工程量增加。
3 非乙方原因停水、停電、停氣等造成停工。
4 不可抗力。
5 經雙方協商同意工期順延。
6 春節假期(年28-年初16)
7 吊裝期內因4級以上風(含4級風)不利于吊車安全吊裝,因雨地陷不利于吊車安全進場造成停工。
8 甲方未按約定時間付款的延期時日。
五、 合同總價:
經雙方商定,每個高立柱廣告牌施工承包價 元(不含畫布、照明電器工程、照明主電纜部分),共計小寫:¥ 元整 ; 大寫:人民幣 元整;照明工程造價共計小寫:¥ 元 整; 大寫:人民幣 元整;總計小寫:¥ 元 整; 大寫:人民幣 元整。
六、 付款方式:
合同簽訂生效后,甲方付乙方合同總款10%計:____ 元定金;工人、機具和基礎材料(詳見施工用料明細第一部分中的預埋鋼筋、地螺栓、法蘭)到場后付合同總款10%款項計: 元整;;獨立鋼筋混凝土施工結束甲方付給乙方合同總款10%款項計:_ 元;整;立柱主材進場甲方向乙方支付合同款30%款項計 __ _ 元整;部分牌面材料進場牌面制作前甲方向乙方支付合同總款百分之20%款計: 元整,基礎、立柱、牌面項目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同總款10%款項計: 元整,吊裝結束經甲方驗收合格甲方付給乙方合同款百分7%計: __ 元整;余款3%計:_ _元整待該工程竣工滿一年內支付。以上款項甲方應按時匯入乙方提供的帳戶,乙方按甲方匯款進度同期進行施工進度安排。本工程竣工后7日內甲方依據本合同相關條款給乙方結算工程款。本工程造價為協議造價不接受任何形式的審計、比較壓價。
七、 乙方應遵守安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方自行承擔。甲方不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工,因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔相應責任。
八、乙方應保證工程質量,標準為本合同和合同附件約定內容。質保時間為三年,按時養護確保正常使用年限不低于XX年,一年內由乙方免費保養,從第二年起由甲方負責每年的維護(照明項目部分由乙方提供的,燈具及電器部分質保期為6個月)。
九、工程竣工時乙方應通知甲方,甲方按合同和合同約定相關驗收內容要求對工程進行驗收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超過七日,甲方仍未驗收的,視為驗收完畢,驗收之日即為合同標的物交付之日。
十、 在本合同履行過程中,乙方違約按每日__500元_向甲方支付違約金;甲方違約,應按每日_500元向乙方支付違約金。
十一、在工程施工過程中,如出現第三方干涉工程施工情況,乙方應在第一時間內向甲方通報。甲方應及時予以解決。乙方在施工期間,應與周邊相關群眾融洽相處,如因不能避免的工作原因,第三方與乙方發生正面沖突,甲方未及時處理或處理不力使第三方和乙方產生的矛盾造成乙方職員潛在人身安全隱患,致使工作無法正常開展,產生惡劣后果,乙方有權單方暫停履行本合同,直至甲方排除相應矛盾。所產生的后果及因此給乙方造成的所有經濟損失由甲方承擔并賠付。
十二、本合同未完全履行完畢,甲方無權出售、處置上述廣告牌。如工程竣工后出現甲方扣、壓乙方工程款,視為甲方放棄乙方提供的質保,自甲方扣、壓乙方工程款形成事實之日起,為甲方放棄乙方提供質保之日始。乙方在此后的工程款索要過程中可向甲方追討因扣、壓工程款產生的利息損失。甲方扣、壓乙方工程款自約定付款之日起計算滿六個月時間,乙方有權不通知甲方將上述廣告牌拆除變賣抵付欠款。
十三、本合同的附件為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十四、未經合同對方書面同意,任何一方不得將其在本合同中的權利及義務轉讓或托付給任何第三方。
十五、本合同如有未盡事宜雙方協商解決,可以另行簽定補充協議,作為本合同的組成部分。
十六、本合同履行若發生爭議雙方應協商解決,解決不成的,應向原告方所在地人民法院起訴。
十七、本合同自雙方簽章之日生效,.本合同一式兩份,雙方各執一份。
臨時重點補充:因近期原材料價格浮動較大,漲價頻繁,本合同在履行過程中如因甲方原因造成合同期延長,延長期間發生原材料漲價,原材料漲價部分由甲方承擔。
甲方: 乙方:上海逸晨廣告有限公司
地址: 地址:
電話: 電話:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 簽訂日期:
施工合同模板10
甲方:
乙方:
施工地址:
甲方委托乙方進行家居裝飾工程施工,雙方簽訂如下合同,共同遵守。
一、工程項目: 建筑面積: 平方米
二、承包方式:
三、工期:工程放樣甲方簽署開工之日起算 (甲方自購材料不在工期內)
四、乙方施工工程內容:詳見本工程報價書。
五、工程造價:
1、依照甲方 簽字認可的 裝修設計 施工圖,及依此編制的 本工程 報價書,雙方 協商確定 乙方施工工程價為:人民幣 元(大寫) (小寫)。
甲方自購材料及安裝和工程報價書中業主自理的部份不含在乙方施工工程造價內。
2、工程管理費為 元/m2,共計人民幣 元(大寫) (小寫)。
六、付款方式:
1、簽定本合同即日甲方支付工程報價的35%作為備料款計 元(人民幣);乙方水電隱蔽工程階段結束時,甲方支付工程報價的35%計 元(人民幣);乙方木作、吊頂框架(不含集成家俱、定制成品門)階段結束時,甲方支付工程報價的25%計 元(人民幣);集成家俱、定制成品門完成時進行現場變更項目的簽證,余款5%計 元(人民幣)及簽證增減燈具安裝前交清。
2、工程管理費另行支付:簽定本合同即日甲方支付工程管理費的70%作為定金,計 元(人民幣),余款30%計 元(人民幣)及簽證增減燈具安裝前交清。
七、工程變更
1、乙方應嚴格按施工圖組織施工。已確定的施工圖原則上不作重大調整,以免造成返工、材料浪費、延誤工期、原設計效果無法體現等后果。如有設計方案變更,甲方應在該工程施工前七天通知乙方,若乙方已做好施工準備或已施工的,除了工期順延外其所造成的材料及返工損失由甲方負責。
2、甲方對工程的平面、立面有較大范圍的修改意見和建議的,甲方應與本工程責任設計師進行溝通,經設計師出具書面圖紙修改意見書后,乙方按修改意見書進行施工,雙方簽證變更部分的工程造價。
3、甲方現場增加施工項目,雙方依據預算書已有項目單價或市場價協商確定工程造價,并由甲方簽證增補造價。
4、乙方承包方式原則上為包工包料,五金拉手、潔具、整體櫥柜、燈具、窗簾、裝飾物、電器、活動家具等由甲方自行購買,甲方可要求設計師陪同選購,甲方亦可委托乙方購買。
5、甲方變更主材產生差價增補,甲方應在購買材料時一次性結清差價部分給供貨商。
6、未經對方同意任何一方私自更改施工內容,所引起的質量和費用問題,由責任方自負。
八、工期延誤。由于以下原因造成工期延誤,工期予以順延。
(1)甲方未按合同第六款約定按時支付工程款和工程簽證款;
(2)甲方延誤辦理開工申請;
(3)增加工程量、設計變更或材料變更;
(4)非因乙方原因的停水、停電二小時以上按一天計算;
(5)國家法定的節假日;
(6)經甲乙雙方協商同意的;
(7)小區物業對施工時間有特殊規定的`;
(8)甲、乙雙方同意給予順延的其它情況;
(9)乙方購買主材料或定制材料時,甲方所延誤的時間;
(10)因甲方自行購買材料及安裝所延誤的時間;
(11)不可抗力因素(地震、戰爭、臺風、水災、爆炸等)造成的。
九、甲方責任:
1、甲方必須對本工程房屋產生的產權糾紛負責,若因此造成乙方無法施工,甲方支付違約金和乙方已施工工程項目的費用。
2、甲方應負責解決施工場地水、電供應,并承擔施工所需水電的費用。
3、工程所在物業部門要求辦理施工申報手續的,由甲方向物業部門辦理,如需交付物業押金,費用由甲方自理,并由甲方確定具體開工時間,乙方工期以工程放樣時甲方簽署開工報告日起算。
4、裝飾過程甲方原則上不變更主材,特殊情況變更主材需經設計師同意后方可實施。
5、裝飾工程原則上不得改動原結構,如甲方要求改動結構,應由甲方負責辦理相關審批手續并承擔后果責任。
6、甲方應該提供一份完整原房屋平面及水電線路圖,并向乙方進行現場交底。
十、乙方責任:
1、嚴格按照當地物業部門有關施工的管理規定,遵守作業時間。
2、對施工現場的設備、設施(不含入戶防盜門朝外表面及住宅外部)予以保護,對因保護不善造成損壞的按價賠償甲方損失。
3、安排工程質檢人員對本工程進行全程質量監理,對甲方及甲方代理人員的監督意見及時回應整改,因整改造成的經濟損失由乙方承擔。
十一、違約責任:
1、甲方未按合同第六款時支付工程預付款,乙方有權停止施工,所造成的損失及工期延誤責任由甲方負責。
2、如因以上第八條原因造成的工期順延,甲方必須給乙方確認簽證延期,如屬甲方原因造成乙方不能按計劃工期完工或驗收的,每拖延一日甲方應向乙方支付違約金每日人民幣50元。
3、因乙方管理原因造成工程無法按時完工的,每拖延一日乙方向甲方支付違約金每日人民幣50元。
4、合同生效后,履行期滿前,除經甲乙雙方同意外,擅自解除合同的一方,應按合同價款的20%支付違約金。
5、乙方出具的施工圖,須經甲方簽字認可后施工。在施工過程中,甲方未與乙方協商,私自更改施工內容,所引起的質量問題,由甲方負責。
6、乙方完成施工項目(含簽證變更、不含業主自購只安裝項目)自檢合格即可通知甲方竣工驗收(即綜合驗收),甲方必須配合乙方驗收。工程經雙方驗收合格后,由乙方開具工程保修單給甲方。
7、如遇外界不可抗拒因素(如地震、戰爭、臺風、火災、爆炸等)導致工程停工、延期、損壞的,工程本身的損害由甲方承擔;造成乙方設備、機械的損壞由乙方承擔。
十二、工程驗收
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收,如甲方委托第三方參與階段驗收,需在工程開工報告上給予文字確認,否則乙方可不予確認。驗收標準參照行業主管頒布的驗收標準及甲、乙雙方商定的驗收標準(見附件)
A、隱藏工程驗收;
B、土建工程驗收;
C、木作工程驗收;
D、綜合驗收。
乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、 乙方通知甲方竣工驗收(即綜合驗收)之日起三天內,甲方若不參與辦理驗收手續或自行入住均視為驗收合格。
3、乙方施工完畢,竣工驗收后,付清余款,即發給甲方保修單。
4、辦理驗收手續前,甲方提前使用或擅自動工程成品而造成損失的,由甲方負責。
十三、附件內容:①預算書;②施工圖紙;③乙方提供的裝飾裝修材料主材表;④工程變更單;⑤工程材料驗收單;
十四、送達方式:
雙方商定按本合同所列通訊方式接受對方的通知,任何一方通訊方式發生變更,有及時通知對方的義務,;否則因延遲通知對方所造成的法律后果,由延遲通知方自行承擔。
十五、保修
1、本工程竣工驗收后,工程裝飾裝修質量在正常使用條件下保修一年,定制品、玻璃、易耗品(如五金、開關面板)保修一年,衛生間門及墻紙因使用不當造成的發霉本不負責保修,保修期自竣工驗收合格之日起算。
2、保修期客戶未入住或入住后外出一日以上應關閉水電總閘,否則造成損失按乙方提供保修卡規定賠償。
3、保修范圍:按乙方施工工程內容和現場簽證內容。
4、保修費用:保修期內因乙方責任造成的保修費用由乙方負責;非乙方原因損壞按材料購價及相應的人工費收取維修、材料的成本費用。
十六、本合同一式貳份,,甲、乙雙方各執壹份,同具法律效力,雙方應嚴格執行本合同條款,未盡事宜,另行協商確定。
甲方: (簽章) 乙方: (簽章)
通訊電話: 聯系電話:
通訊地址: 地址:
簽約日期: 年 月
施工合同模板11
合同編號:
簽訂地點:
簽訂時間:
甲方(業主):_____________________________________________
乙方(承包方):_____________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況
裝飾工程施工地點:
施工內容:
承包方式:
合同總工期______天,自____年____月____日開工至____年____月____日竣工。
合同總價款(金額大寫);
其中:人工費________元;材料費________元。(見附表一)
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進行現場交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施,并經乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續,協調鄰里關系,保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備,并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作,并承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底,交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派________(姓名)為乙方駐現場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環保規定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)甲方不能按約定提供開工條件。
(2)設計變更和工程量變化。
(3)甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2由于甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方__________元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方________元違約金。
四、工程價款支付
開工日前三天,甲方支付總價款的`________%,計________元;
工程日期過半,甲方再支付總價款的________%,計________元;
驗收合格三日內,甲方支付總價款的剩余部分,計__________元。
五、材料供應
1、甲方供應材料
甲方供應的材料、設備應有材料設備表(見附表二) 。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場____日內,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方,并承擔由此造成的損失。
2、乙方采購的材料
乙方采購的材料、設備,必須有材料設備表,(見附表三)注明品牌、規格、等級、數量、單價和總價,甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符,不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
六、工程變更
在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯系,在簽訂變更單(見附表四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
七、質量與驗收
1.工程質量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據,以《XX市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件,乙方應按甲方的要求返工、修改,并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后,乙方應當向甲方提交工程驗收單(見附表五)。甲方自接到工程驗收單七日內驗收,在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收,超過七日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位:___________________________ 。
2.3雙方約定的保修項目內容期限為:________
______________________ 。
(本條2.2和2.3款的內容過多可另加頁)
八、安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。
2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
九、違約責任
甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按合同約定履行自己的義務,或其他使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應承擔違約責任。
甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_______%向對方支付違約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式
雙方約定在履行合同過程中發生爭議,由雙方協商解決或請__________________________調解。協商或調解不成時,雙方可以按下述第_____________種方式解決:
1、由_______________仲裁委員會仲裁;
2、向人民法院起訴。
十一、其他約定
________________________________________________________
_______________________________________________________。
十二、本合同未盡事宜,經雙方共同協商作出補充規定,補充規定與本合同具有同等法律效力。
十三、組成本合同的文件包括:
1、本合同條款及合同附表;
2、施工圖紙及做法說明;
3、雙方有關本工程洽商的其他書面協議;
4、補充規定。
十四、其他
1、本合同正本兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量,雙方約定 (簽字、鑒證、公證)后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。
業主:(簽章) 承包方: (公章)
注冊地址:
住地:法定代表人:
委托代理人:
聯系電話:聯系電話:
年月日 年月日
鑒(公)證單位: (公章)
經辦人:
鑒(公)證日期:
年月日
施工合同模板12
甲 方:
乙 方:
根據《中華人民共和國合同法》之規定,甲乙雙方本著平等、互利、共同發展的'原則,經雙方友好協商,達成如下協議:
一、施工范圍。
甲方使用乙方挖掘機挖掘土方,地點在栗子房鎮地窨河下游。
二、承包方式:
乙方按甲方要求施工。
三、施工期限:
從20xx年11月10日起至20xx年5月1日止。
四、承包費用:
工程計費:大挖掘機【300】型號為280元/小時,以實際工時計算(約20xx小時,總工程款約60萬元左右)。
五、付款方式:
完工后甲方驗收合格后一次性付清全部工程款給乙方。
六、權利和義務
1、乙方自行負責設備的保管、維修、保養、輔油及其相應費用。
2、乙方操作人員要必須按挖掘技術要求的進行挖掘操作。
七、安全責任。
乙方應及時為操作人員購買相關保險,乙方必須按正確的操作方法進行施工,確保安全。如因乙方施工造成的一切安全事故,由乙方自行負責,甲方概不負責。
八、本合同一式二份,甲乙雙方各執壹份。每份均具同等法律效力,雙方簽字蓋章之日生效。
甲 方:
乙 方:
年月日
施工合同模板13
甲方: 乙方:
(以下簡稱甲方)現委托(以下簡稱乙方)承擔 工程。經甲、乙雙方充分協商,簽訂合同如下:
一、工程概況:
1.工程名稱:
2.工程地址:
3.工程概況:
二、甲乙雙方的責任和義務
1.甲方負責提供本工程施工人員的施工場地、樓層施工用電和用水;并提供施工現場專用的有安全防盜措施的倉庫,以保證乙方能順利如期完成工程工期。并承擔以下義務:● 按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收 ● 按時支付工程進度款
2.乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料,并保證材料的質量;乙方應在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作: ● 場地的管道安放及布線 ● 設備的安裝調試
三、工程時間和進度
1、合同簽訂后,乙方開始對現場進行布線施工和測試線路,完成后通知技術人員入場。
2、工程中甲方對信息點進行增減,則由甲方向乙方出具工程聯系單,
3、在實際施工過程中,根據具體情況,甲乙雙方應友好協商解決。
四、工程及工程量的變更
1、 由于甲方原因,對工程中提出的修改項目,甲方必須向乙方出具工程聯系單,確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單,乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。
2、 由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目,必須向甲方出具工程聯系單,確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單,甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。
五、工程驗收
1.采用完工總驗收的`方式。
2.工程驗收標準。
監控圖象清晰,符合國家規范要求,終端合格率為100%。
3、雙方人員進行驗收,由雙方人員簽字,驗收合格報告作為付款依據。
4、工程完工,乙方應根據實際布線、信息點位置出具詳細的竣工圖紙。
六、系統保證及工程維護
乙方提供質量保證。在工程驗收合格后壹年內,因設備自身質量問題發生故障,由乙方免費更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當造成設備損壞,乙方有償提供設備配件。
七、合同金額
監控設備及安裝調試費用總金額為:¥ 元(人民幣: 萬元整)。
八、支付條款
1.本合同簽定后,甲方向乙方支付合同總金額的 %的工程進度款。
2.系統完工后,甲方向乙方支付合同總金額的 %的工程進度款。
3.系統完工并由甲方驗收完畢后,甲方向乙方付清其余 %的款項。
4.合同執行過程中工程量的增減,則根據工程聯系單,對材料和工作量的增減進行核算,其增減的費用按第八項支付條款決算。
九、售后服務
乙方提供一年免費維護,一年后按成本收取維護費用,響應時間24小時。
十、人力不可抗拒因素
如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其它經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素,導致工期延誤,則工期順延。在工程無法完成的情況下,由甲乙雙方另行商定解決方法。
十一、違約責任
1.甲、乙雙方若一方發生違約情況,則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。
2.除人力不可抗拒因素外,若甲、乙雙方中一方廢除合同,需向另一方支付工程總金額 %的違約金。
3.如甲方未能按照合同條
十二、解決合同爭議的方式
本合同執行過程中若有爭議,雙方應友好協商解決。如協商不能解決,可向當地人民法院提出訴訟。
十三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字蓋章即生效(傳真件有效)。
2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附設備清單〉
3.本合同執行過程中,所有補充協議經甲乙雙方協商簽定,蓋章之日起生效,屬合同的組成部分。
4.本合若有未盡事宜,雙方友好協商解決。
甲、乙雙方同意上述條款,并簽字確認如下:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同模板14
甲方:
乙方:
甲乙雙方遵循平等、自愿和誠信原則,雙方就本項目水池施工事項協商一致,簽定本合同。雙方共同遵照執行。
一、工程名稱: 。
二、工程地點: 。
三、工程內容和規格:新修水池共計 個。合同總造價元。
四、施工要求:
1.按甲方提供的設計圖紙要求進行施工;
2.水池施工質量達到本項目主管部門驗收合格標準。
五、工程工期:年月日至 年 月 日。共 天。
六、工程承包方式:包工、包料。
七、結算及付款:
1.乙方進場甲方預付工程款40%,工程施工到一半付30%,工程完工驗收合格結清全部工程款。
八、甲方責任:
1.負責施工用材料進場到施工指定區域;
2.協調組織工程的竣工驗收和竣工結算;
3.監督檢查乙方施工。
九、甲方權力:
甲方發現乙方出現下列情況時,有權單方面解除承包施工合同、有權拒付工程款、有權要求乙方作出經濟賠償:
(1)工程轉包;
(2)乙方原因造成施工進度滯后或者不能按期完工交付使用;
(3)發生重大工程質量事故;
(4)不遵守項目部有關工程施工、質量管理規定。
十、乙方責任:
(1)認真組織施工,自覺接受甲方監督檢查;
(2)認真履行合同承諾,按期完成施工任務,確保按時竣工交付使用;
(3)嚴格執行項目建設規范要求,按圖施工,文明施工,確保施工質量;
(4)加強安全施工教育和管理,及時消除安全隱患,杜絕安全事故發生,并對施工過程中出現的所有的安全責任負全責。
十一、乙方權力:
有權要求甲方按合同約定結算工程款。
十二、違約責任:
1.乙方延誤工期,不能在時限規定日期竣工并驗收合格的,按日承擔 元的違約責任(累計計算)。
2.工程質量不合格,由乙方負責返修,直至合格,并承擔返修的所有費用。由于返修造成的工期延誤,也應按上述規定賠付逾期違約金;
3.質修期內發生質量問題,乙方應在接到甲方通知2日內進行維護修理,否則甲方有權委托其他施工單位進行修理。因此發生的費用從保修金中扣除。
4.甲方原因造成施工過程中途停建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工,由建設單位賠償乙方因此造成的.實際損失;
5.甲方不按合同約定結算并支付工程款,承擔相當于所欠金額一倍的違約責任。 十三、本合同未盡事宜雙方協商解決。協商不能達成一致意見的,申請人民法院裁決。
十四、本合同自雙方簽字蓋章(按手印)后生效,全部工程竣工,工程款項結清后失效;
十五、本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
年 月 日 年 月 日
施工合同模板15
甲方:________(發包方)
乙方:________(承包方)
經學校校委會研究決定,為加強對學生進出校門安全的管理,改善學校辦學條件,確保師生安全,結合該校實際情況,經甲乙雙方協商,達成如下協議:
一、工程內容:
中心校大門外梯子手扶和校園內花池修整工程。
二、工程地點:坪上鎮中心校。
三、質量要求及價格:
1、手扶:要求做成磚混結構,長度與梯子長度相同(20米長),梯子平臺地方有轉角,按照平臺轉角樣子轉,高度為1米高(含蓋帽部分),手扶平面用一塊磚按照做24公分墻的方式做一層蓋帽,然后糊上灰沙,內側和平面要求貼上瓷磚,瓷磚要求用沒平方40元以上。單價為每平方米395元(含材料費、工價、運費等費用),合計金額為15800元。
2、花池:中間用砂石先鋪一層25米長2米寬的地面,在用330標號水泥硬化,地面兩邊做兩個石桌子,并做上石凳。單價為每平方米100元(含材料費、地面處理、工價等費用),合計金額為5000元。
四、施工安全:乙方應建立安全防護措施和文明施工制度,嚴格按照安全防護和文明施工的`規定組織施工,確保施工安全,施工過程中的一切安全事故均由乙方自行負責,發包方概不負責。
五、付款方式:合同簽訂生效后,工程做完后,經過甲方組織人員驗收,驗收合格后甲方一次性報賬付給乙方兩樣工程款合計人民幣大寫:貳萬壹仟捌佰元整(:21800。00元),合同價款含各種稅費,均由乙方負責,甲方不承擔各種稅費。
七、開工日期:20__年9月23日。
八、竣工日期:20__年10月15日。如遇雨天等特殊情況無法施工,工期可以順延。
九、組織驗收:由甲方、施工方、中心校、學校共同驗收。本合同共貳頁,一式二份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【施工合同】相關文章:
施工合同施工合同11-08
施工施工合同01-01
施工包工合同-施工合同07-26
施工合同施工合同10篇11-08
施工施工合同15篇01-01
施工施工合同(15篇)01-01
建筑施工承包施工合同12-12
裝飾施工合同范本-施工合同02-10
施工協議書與施工合同01-24
甲方與施工方施工合同09-09