【精選】加工合同模板14篇
在不斷進步的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編精心整理的加工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
加工合同 1
甲方：
乙方：
（一下簡稱甲方）因產品生產需要，委托（以下簡稱乙方）制造耳機塑料模具5副，經雙方友好協商達成如下協議：
一、模具名稱、數量及價格：
（見附表）
二、模具要求：
1、型芯材料D61，型腔材料D61。
2、模具全部自動脫模。
3、模具首次交樣時間為____年____月____日前，交模時間為____年____月____日前。
4、按國家相關的模具技術要求設計加工模具，注塑件無飛邊、毛刺。收縮等缺陷；
5、模具壽命：100萬模次以上；
6、模具分型面錯型不得有；
7、其它要求按照甲乙雙方商議所做的技術備忘錄為標準。
三、制模依據：
按甲方提供的實物樣件進行設計加工；
四、售后服務：
1、模具質保壽命期內，乙方負責模具的修理，原則上修模地點在甲方，如遇甲方加工設備等原因無法在甲方完成修理的，可以送回到乙方修理，相關費用由乙方負責；
2、由于甲方使用不當或甲方需要改動引旨起的模具修改，乙方酌情收取成本費，不計勞務費。
五、乙方需要提供給甲方的`資料：
1、最終開模產品圖；
2、全部模具零件，裝配圖；
3、模具操作及保養說明書；
4、模具材料的質量保證書。
六、付款方式：
1、合同正式簽訂之后首付定金（預付款）為總額的40%，即4萬元整；
2、模具交貨驗收合格后再付總額的40%，即4萬元整；
3、余款在模具交貨驗收合格后10天內付清。
七、違約責任：
1、如乙方準時按質量完成模具加工，甲方應按時支付給乙方相應的模具款，如未按時支付（非人為因素除外）模具款，甲方每天應支付遲納金或延期模具總價的0.1%。
2、乙方應按時按質地完成模具的加工及相關的修理，如乙方不能按時交模，則每延遲交模時間（含試模合格的時間）一天甲方將從應付予乙方的模具款中扣除1000元以示懲罰，如果延遲交模時間超過1個月，甲方就不再接收此模具，并有權收回此模具之全部已付款，乙方同時須向甲方繳納相當于此模具制造價格1倍的違約金，并承擔甲方由此造成的一切損失，其它事項雙方協商解決或按合同法相關條款處理。
八、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，甲、乙雙方代表簽字、蓋章生效。
甲方：
代表：____
日期：
乙方：
代表：____
日期
加工合同 2
定做方：__(稱甲方）
承攬方：__(稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容：
1.制作內容：
主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。__材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結算方式：
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。
三、質量要求：
乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-20____)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。
2.甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1.甲方向乙方提供完整的'構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為__年__月__日至__年__月__日。
3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章)：__
乙方(蓋章)：
委托代理人：__
委托代理人：__
聯系方式：__
聯系方式：
開戶行：__
開戶行：
賬號：__
賬號：
加工合同 3
甲方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點：
乙方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本合同，共同遵守。
第一條：加工地材名稱及單價
一、砂石料加工為綜合包干單價，單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。
二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。
第二條：機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現場，提供所有設備（含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。
第三條：加工砂石料質量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工，其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
第四條：加工砂石料數量
本工程在____時間內預計加工砂石料數量合計為____萬m33，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。
第五條：砂石料數量確認方法及價款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認過領料單作為計算依據制作計價單，并扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經營部、工程部、機物部進行簽認，經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據。
二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內不計利息退還。（若出現安全事故，甲方有權從乙方交納的'履約金及結算款中代扣代付）。
第六條：甲方權利義務
一、指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，終止與乙方的合同關系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。
三、負責提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。
四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。
五、負責協調關系。
六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。
七、負責組織車輛運輸吧原材料（山碴）運輸到乙方施工現場，并承擔運輸費用（場內運輸費由乙方承擔）。
第七條：乙方權利和義務
在滿足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。
一、上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓，嚴格按照安全生產操作規程操作，若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理，甲方不承擔任何責任。
二、在合同期內，乙方應在生產加工區域內設置安全警示標志，做好生產加工過程中的安全管理工作，有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。
第八條：違約責任
一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔，如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔，且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
二、原材料、成品（即使經檢驗質量不合格）或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售；生產線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔_______萬元人民幣的違約金，連續兩次發生上述行為，甲方有權解除合同。
三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應采取有效安全保衛措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。
第九條：履約保證
提供履約保證金______萬元。
第十條：爭議解決方法
在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條：協議的生效
本合同經雙方簽字蓋章后生效。
第十二條：附則
本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份；乙方執_____份。
甲方：
授權代理人：
合同訂立日期：
乙方：
授權代理人：
合同訂立日期：
加工合同 4
甲方（供方）：
乙方（需方）：
甲乙雙方本著平等互利的原則，就甲方向乙方加工卷材（下稱貨物）的相關事宜達成如下協議：
一、通知生產：乙方根據自己的生產需要分批次下訂單，每次下單定做貨物時乙方要提前天將貨物的規格、數量以信函或傳真的方式通知甲方，以便甲方安排生產。
二、貨物單價：單價由雙方根據交易時的市場情況協商確定，商定后在訂__貨單和送貨單中注明。
三、貨物質量：按照甲方的企業標準執行。
四、貨款結算：
1、雙方每月的日對帳一次，由甲方按乙方當月下達的訂單及乙方指定__送貨地的簽收送貨單據進行匯總，出具對帳單，乙方應積極配合核對，五日內必須完成對帳工作，對賬結果作為雙方結算的依據（事先經過傳真對帳的，須在事后當面確認）。
2、貨款按月結算，當月貨款在當月對賬后付清。
五、交貨方式：
1、甲方收到乙方的生產通知后，在__天內組織生產并交貨完畢，甲方將貨物送至乙方指定的公司倉庫，乙方需派遣指定人員簽收貨物，送貨單要明確收貨數量、單價、總額等內容，送貨單作為結算的憑證。經雙方協商可以改變交貨地點及方式。
2、交貨地點由乙方指定，顯示在每次的訂單中，指定收貨人名單由乙方提供（加蓋乙方公章），如需變更指定收貨人，應提前將變更聲明寄給甲方。
六、貨物包裝：__。
七、驗收及異議期：
1、乙方在收貨時應當對貨物的數量、質量、包裝及等進行全面的檢查驗收，如無異議的，由指定收貨人簽章確認；
2、貨物驗收后__天為異議期，乙方如在質量異議期內不向甲方提出書__面異議的，則視為貨物的應檢查驗收項目全部符合本合同約定。
八、違約責任：
1、甲方逾期交貨的，每逾期一天按逾期部分貨值的萬分之五支付違約金；
2、乙方逾期付款的`，每逾期一天按逾期部分貨款的萬分之五支付違約金；
3、乙方逾期付款超過十天或者乙方開具的支票因乙方原因無法兌付，甲方可單方終止本合同并要求乙方加倍（即每天萬分之十）支付違約金。
九、爭議解決：雙方因履行本合同產生爭議的，應先友好協商解決，協商不成的，雙方同意由有管轄權的人民法院解決。
十一、合同期限：本合同有效期從年__月__日至年__月__日。
十二、其它：
1、本合同經雙方簽署后生效。
2、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力。
3、雙方的營業執照副本復印件、生產通知單（訂單）、送貨單、乙方收貨人身份證復印件等均作為本合同的附件。
甲方：乙方：
地址：地址：
電話：__電話：
開戶銀行：__開戶銀行：
賬號：__賬號：
經辦人：經辦人：
簽訂日期：__年__月__日
加工合同 5
甲方(委托方)：
乙方(受托方)：
就甲方委托乙方電子產品設計、加工事宜，經雙方友好協商，簽訂本合同：
一、設計工作：
1、電子產品的設計工作依照《電子產品委托設計單》(附件1)的內容進行。由甲方填寫上述設計單并經雙方簽字確認。
2、在設計開始前，乙方應將電子產品最終量產后的價格核算給甲方，可分生產批量報價。
3、電子產品的技術標準及質量標準以雙方確認的產品設計說明及相關文件為準，驗收標準根據不同產品制定，具體內容在《電子產品委托設計單》中詳細說明。
4、如遇到特殊原因導致產品設計生產的有關方面發生變動，調整一方應及時提前通知對方，在征得對方同意的前提下可對生產做相應的修改。
5、設計中涉及的模具、治具、研發、打樣等費用由乙方承擔。
二、設計工作的交付及驗收：
1、設計工作需要交付以下設計成果及相關資料：
樣板3塊(實物)、產品使用說明書(電子檔)、BOM表(電子檔)、測試方法(電子檔)等。
2、上述設計成果應按《電子產品委托設計單》中約定的日期在甲方指定地點交付(南京市內)，運輸費用由乙方承擔。
3、乙方必須確保按《電子產品委托設計單》中約定的交付期交付，若乙方不能按期交付，則甲方有權單方面終止此次設計生產工作，該次設計已發生的費用由乙方自行解決。乙方不得以此為由阻礙耽誤甲方其他電子產品的設計生產工作。
4、甲方收到乙方交付的設計資料后，在5個工作日內完成驗收。驗收合格后由甲方出具《電子產品委托設計驗收單》(附件2)。如驗收不合格則由甲方將不合格項及修改意見、修改時間通知乙方(以郵件形式)。乙方在收到甲方不合格判定后5個工作日內提出異議，如在5個工作日內沒有回復，則默認接受甲方提出的異議，并按照甲方要求修改設計。
三、生產加工工作：
1、電子產品的生產依據《電子產品委托加工單》(附件3)的內容進行。由甲方填寫上述加工單并經雙方簽字確認。
2、設計生產中用到的輔助性生產工具、儀器儀表、輔料、耗材等均由乙方負責。
3、產品生產工藝及外購物料技術參數(如PCB工藝，SMT工藝、MI工藝、物料參數等)均按《加工工藝文件》的.內容執行，不得隨意更改，如更改須得到甲方同意。
4、電子產品的生產可使用有鉛工藝，如需要用到無鉛工藝則甲方應在《電子產品委托加工單》標明，否則乙方可按照有鉛工藝生產。
5、產品生產所使用的物料由乙方負責采購，但必須使用正規廠家生產的電子元器件，如使用無鉛工藝的物料，乙方需提供物料的______報告。
四、加工產品的交付與驗收
1、產品應按《電子產品委托加工單》中約定的交貨日期在甲方指定地點交貨，運輸費用由乙方承擔。
2、乙方必須確保按《電子產品委托加工單》中約定的交貨期交貨。若乙方不能按《電子產品委托加工單》中規定的時間交貨，乙方每延期交貨1天按該訂單總額的1%支付給甲方違約金，逾期10天仍未交貨，乙方按該批次訂單總額的雙倍支付違約金。
3、在乙方交貨后由甲方在5個工作日內按照《電子產品委托加工單》中的質量標準、《電子產品委托設計單》中約定的功能以及國家相關標準(IPC-A-610D)相關內容進行驗收并出具《電子產品加工驗收單》(附件4)。
4、驗收合格的產品計入交付產品總數，驗收不合格產品由甲方通知乙方負責處理，乙方須在10個工作日內將不合格品自行處理，超期后甲方對不合格產品不承擔保管責任。乙方應在5個工作日內將不合格品數補給甲方。
5、產品包裝要求，以《電子產品委托加工單》約定為準。
6、乙方生產加工的產品保修期為1年，保修期內在非人為損壞的情況下由乙方維修。保修期外可適當的收取維修費用。
7、如因設計原因造成的產品缺陷由乙方負責變更設計。并負責維修不良品。
五、加工費用及支付方式：
1、雙方根據《電子產品委托設計單》的約定，確認每批次產品的加工費用，并在《電子產品委托加工單》上注明。
2、每月5號前乙方應將上月交貨清單發給甲方對賬。甲方在5個工作日內核對完成并通知乙方開出增值稅發票。收到發票后，甲方于本月25日前結清上月貨款。
3、如發生發票未開，票據開錯等非甲方原因造成的不能付款，責任乙方自行承擔。并不得以此為由耽誤甲方后續生產。否則甲方按延期交貨處理。
六、知識產權保護：
1、本合同所涉及的所有設計成果的知識產權歸甲方所有，乙方不得擅自以任何形式用于一切盈利或者非盈利性活動。
2、甲方提供給乙方用于設計、加工的所有相關圖紙、圖片、說明等資料的產權歸甲方所有，乙方不得擅自以任何形式用于一切盈利或者非盈利性活動。
3、乙方有為甲方進行商業保密的義務，如果由于乙方過失造成甲方商業秘密泄漏，乙方應承擔一切后果。
4、乙方如有違反本款第1、2、3條約定，乙方賠償因此給甲方造成的一切損失。
七、合同生效、變更及違約責任：
1、本合同自雙方簽字并加蓋企業公章之日起生效。
2、合同簽訂后任何一方如對合同內容提出修改，需經雙方一致同意認可后方可修改，修改完雙方簽字確認后生效。
3、本合同中所述的零件《電子產品委托設計單》、《電子產品委托設計驗收單》、《電子產品委托加工單》、《電子產品加工驗收單》是本合同不可分割的合法附件，簽訂后不得隨意更改其內容和約定，如有特殊原因確需更改需經雙方一致同意認可。
4、在執行本合同的過程中如雙方發生爭議應盡可能友好協商解決，如協商不成則可由任意一方提請司法程序解決。
5、本合同一式2份，雙方各持1份。
甲方：
乙方：
甲方代表簽字：
乙方代表簽字：
簽字日期：__年__月__日
加工合同 6
制作合同
甲方：
乙方：
經甲乙雙方充分協商，就乙方委托甲方制作__事宜達成如下協議：
一、項目名稱：
二、制作工藝、數量和其他
三、合同總金額：人民幣__（￥__元）
四、完成時間：__年__月__日前完成制作安裝并交乙方進行驗收。
五、結算方式：乙方先付甲方訂金__元，甲方應開具收據給乙方。甲方按乙方要求在規定時間內嚴格按報價工藝完成相關物料的成品制作、安裝并交乙方進行驗收。在乙方驗收合格后，乙方憑甲方開具的收據一次性付清本合同尾款，共人民幣__元（￥__）。__六、雙方權利及義務：
1、乙方必須按合同時間付款，逾期未付款者，每逾期一日，乙方按應付款的千分之五(5‰)收取違約金，直至所有款項付清為止。
2、乙方提供的樣版、設計圖等不夠清晰，規格不符，甲方已要求更改，但乙方沒有更改而按樣品做出產品時，一切責任由乙方承擔。
3、甲方出具的樣品、報價單、價格表、訂單確認等文件資料的打印、書寫或其他的錯漏，可以更正，且甲方對此類錯誤不承擔任何責任。
4、如甲方不能準時按質按量制作完成，每逾期一日應按合同總金額的百分之三（3％）向乙方支付違約金；
5、如甲方按乙方提出的`要求制作的成品不符合乙方要求，乙方有權要求甲方重做，并由甲方承擔重做費用。
6、甲方經兩次重做后仍不符合乙方要求，乙方有權解除合同，甲方應將已收款返還給乙方，由此造成的損失由甲方承擔。
7、履行本合同產生的任何爭議，由雙方友好協商解決，協商不成，雙方同意向__提請裁決。
七、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，具同等法律效力；本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，直至雙方權利義務履行完畢后自動失效。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：____
乙方：
甲方法定代表人：____
乙方法定代表人：
甲方經辦人：____
乙方經辦人：
______年__月__日
____年______月______日
加工合同 7
承攬方：_______地址：__________郵碼：__________電話：________法定代表人：__________職務：________
定作方：_______地_址：__________郵碼：__________電話：________法定代表人：__________職務：________定作方委托承攬方加工________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工成品編號__名稱__規格__單位__數量__備注
第二條：加工成品質量要求第三條：原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條：技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條：價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條：驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的'定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生原因，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量原因的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條：交貨的時間和地點
1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條：包裝要求及費用負擔第九條：運輸辦法及費用負擔
第十條：結算方式及期限
第十一條：其他約定
第十二條：承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金______元；（合同中無具體規定的，應當比照__中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條：定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條：不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條：糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（__）項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：____________
代表人：____
______年____月____日
承攬方：____________
代表人：__________年____月___日
加工合同 8
甲方：________(定做方)
乙方：________(承攬方)附加身份證復印件
加工_______，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(______元/㎡)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(______元/㎡)的.1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期_______月，_____年_______月_______日起至_____年_______月_______日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：___________
乙方（蓋章）：___________
甲方代表簽名：___________
乙方代表簽名：___________
地址：_______________
地址：__
電話：_______________
電話：__
傳真：_______________
傳真：__
日期：______年______月_____日
日期：_______年_______月_______日
加工合同 9
甲方：____
乙方：____
甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方進行純棉針織成衣加工業務達成協議，為明確甲乙雙方在委托加工過程中的權利義務關系，根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、行政法規的規定，經雙方協商一致，現簽訂本協議書。
一、委托加工事項
甲方委托乙方利用其工廠已有的生產線，為甲方的oe50s產品進行成衣設計、生產、包裝。
根據甲方要求，乙方開具加工通知單（包含加工全過程中由乙方負擔的添配材料成本價格費用明細），交甲方進行確認，除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的貨物；
委托加工履行地為乙方工廠生產區內；
二、代為加工的質量
乙方應嚴格按照甲方對成衣款式、質量等技術細節要求進行加工生產；
三、加工費用的計算
每件成衣的加工費，按照乙方生產過程實際發生費用計算；
按照成衣加工費單價計算，以同等價值數量的成衣抵還甲方投入棉紗價值；
按照成衣加工費單價計算，抵還甲方投入價值后剩余成衣產品抵付乙方加工費用；
四、加工產品的'存儲與移交
加工產品暫存于乙方倉庫，由甲乙雙方共同在乙方場地辦理驗貨手續，交貨地為乙方工廠；
五、知識產權
應交于甲方的生產產品，其產品商標由甲方負責設計，甲方享有該商標的所有權利；
乙方對在受甲方委托代加工的過程中所掌握的甲方商業秘密負有保密義務；
六、委托加工的期限本協議有效期從簽訂之日起到____年____月____日；
七、糾紛的處理
協議期限內，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協議，應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協議影響的程度，由雙方協商解決是否解除協議，或者部分免除履行協議的責任，或者延期履行協議。
本協議未盡事宜，由雙方協商解決。
八、本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執一份，具有同等效力。
甲方（公章）：_____
乙方（公章）：_____
法定代表人（簽字）：_____
法定代表人（簽字）：_____
_____年____月____日
_____年____月____日
加工合同 10
甲方：_____________
乙方：_____________
甲乙雙方為開展來料加工業務經友好協商特訂立本合同。
第一條加工內容乙方向甲方提供加工____產品名稱____數量）件所需的原材料乙方向甲方支付相應的加工費后，甲方將乙方提供的原材料所加工成的產品交付乙方。
第二條交貨乙方在合同期間每個月向甲方提供____原材料并負責運至____車站或加工地交付甲方甲方在收到原材料后的____個月內結算加工費后將加工后的成品____件負責運至____交付乙方乙方負責運費）。
第三條來料數量與質量乙方提供的原材料須含____%的備損率乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一略和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料甲方除對無法履行本合同不負責外還得向乙方索取停工待料的損失乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品在乙方提出后甲方應賠償乙方所受的損失。來料加工合同第五條不可抗力由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同來料加工合同意的其他不可抗力引起的事故致使一方不能履約時該方應盡快將事故通知對方并與對方協商延長履行合同的'期限。由此而引起的損失對方不得提出賠償要求。
第六條仲裁本合同在執行期間如發生爭議雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決提請中國____仲裁機構進行仲裁。
第七條合同終止本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的____件由甲方加工的成品交付乙方并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。本合同如有未盡事宜或遇特殊情況需要補充、變更內容須經雙方協商一致。
甲方（簽章）：____________
乙方（簽章）：____________
________年_____月_____日
________年_____月_____日
加工合同 11
訂做方(甲方)：_______
承攬方(乙方)：_______
秉著長期合作和互惠互利的出發點，經雙方協商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同及合同附件的條款進行交易，并嚴格遵守各項條約。
經甲乙雙方充分協商，由甲方委托乙方加工一批ISIOU西柚品牌牛仔褲。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定雙方簽訂以下合同內容：
一、委托生產的產品要求：
(一)品種、規格、數量、交貨期、單價和金額詳見附表;
(二)本合同采用乙方包工包料(FOB)，甲方提供商標、吊牌、主嘜、尺碼嘜、洗水嘜。
二、產品的前期打版和驗收：
(一)產品前期檢驗標準;
必須達到國家(FZ/T73005-20xx)標準。
(二)乙方在合同簽訂后必須以每款不超過10日的期限把合同貨品的“產前樣”(單款單色各兩件)以最快方式寄給甲方確認;甲方在收到“產前樣”批版后將其中一件產前樣衣寄給乙方。
三、大貨生產要求：
(一)乙方必須嚴格按“產前樣”的工藝標準和輔料要求生產且所生產的產品工藝應符合國家一等品標準，否則由此造成的經濟損失由乙方承擔。
(二)乙方嚴格按照甲方產前版和甲方制單標準進行加工，貨品如達不到甲方質量要求(產前樣、確認顏色及工藝要求)甲方有權將該產品作為不合格品種處理，拒收產品，并要求乙方賠償甲方的經濟損失。
(三)乙方未經甲方同意不得將甲方所委托生產的貨品以任何形式轉包給其他加工單位生產，如乙方違約，甲方有權拒收貨品并要求賠償甲方的經濟損失。
四、成品的驗收標準
(一)產品驗收標準：輔料、工藝、外觀、款式在符合甲方質量要求的`前下按產前樣標準驗收。
(二)甲方按國家紡織品一等品標準進行成品驗收，如不能達到此項標準，甲方有權拒收并要求乙方返回定金。
(三)規格、數量根據生產單及附表的要求驗收超出甲方規定范圍的有權拒收貨品，收回商標。乙方兩年內不得將貨品私自流入市場或其它交易等行為，否則將視為違約及侵權行為。
(四)大貨依據甲方質量要求進行100%驗貨。
(五)成品的單款貨品次品率不能超過訂單數量的20%，以此影響甲方的正常銷售則甲方有權拒收此款全部貨品，乙方并賠償甲方的經濟損失并須在3天內返還此款貨品定金。
(六)質保期限：
自甲方確認收貨之日起，在當季銷售過程中出現因乙方生產問題產生的質量殘次問題，乙方應無條件接受返修，并在收到貨后返修好寄出，郵寄費用由乙方承擔。
五、交貨：
(一)發貨清單：
乙方在交貨前3天內必須提供詳細的出貨裝箱清單(應按甲方的裝箱要求填寫)。
(二)發貨通知：
甲方在收到乙方的裝箱清單后，根據乙方裝箱情況和甲方品管員的檢驗情況確認可以發貨的品種數量，并傳真“發貨通知單”通知乙方發貨。
(三)運輸：
乙方發貨時應認真.清晰.準確的填好甲方指定的收貨地址，然后把此次發貨單據立即傳真給甲方。乙方承擔生產廠到物流倉庫的短途費用，其他則由甲方承擔。因物流發生的貨品遺失或損壞，甲乙雙方有責任應互相協助查找原因。
六、交貨日期與付款
(一)本次訂貨(不含稅)總金額為人民幣￥_______。
(二)交貨日期：見合同附件。
(三)付款方式采用
自合同簽訂之日起5個工作日內，甲方向乙方支付_______ %的合同定金，在甲方收到并確認物流“發貨通知單后”付此發貨數量的_______%貨款。余款_______ %在本合同貨品全部到達甲方倉庫且經驗收合格之后三個月內付清
(四)結算方式
甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。銀行賬號：
七、違約責任：
(一)如乙方所出貨品達到合同要求的收貨條件(包括質量、規格數量等)，甲方應根據“合同付款方式”按時付款，如因甲方原因延期付款(以甲方匯款時間為準)，則乙方可按甲方延誤時間順延交貨期。
(二)乙方必須保質保量按時交貨，除以上提到的甲方原因外，如乙方延誤貨期或因乙方所出貨品達不到合同要求的收貨條件等其他原因而無法交貨的，則乙方構成違約，甲方有權根據情況作以下處理：
1、如果乙方延誤超過5天，甲方有權取消該品種訂單，乙方須按所取消品種定金的雙倍賠償甲方損失。
2、解除合同，乙方必須在3天內返還全部定金，并按總金額的50%賠償甲方損失。
八、解決合同糾紛的方式：
出現爭議雙方友好協商解決，協商不能解決的，當事人雙方同意由雙方所在地人民法院訴訟解決。
本合同一式兩份(含產品附表)，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：_______
乙方：_______
_______年_______月_______日
加工合同 12
委托方（甲方）：_______
加工方（乙方）：_______
委托方（以下簡稱甲方）和加工方（以下簡稱乙方）合稱為“雙方”，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，經友好協商簽訂此協議。
（一）委托加工項目
1、委托加工產品：_______
2、加工產品數量：_______
3、產品交貨期限：按乙方接單起個工作日內交貨。
（二）委托加工方式
甲方來料加工，乙方需按照甲方要求進行加工。
（三）質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工。
2、技術標準參照國家標準執行。
（四）包裝要求及交貨地點
1、乙方按照甲方要求進行包裝：對于甲方無特殊要求之零件由乙方自行選擇包裝方式。
2、甲方指定地點交貨，地點限之內。
（五）費用結算
1、此次加工費用總額為_______人民幣（大寫_______），小寫_______元整，此價格為含稅價。
2、甲方首先支付乙方30%總額加工費用作為押金，乙方交貨經甲方驗收確定后，由乙方開具發票交與甲方，交貨當日支付余下70%總額加工費用。
3、甲方以銀行匯款或現金方式與乙方結算。
（六）違約責任
1、乙方必須按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨乙方應向甲方支付貨款5%的'違約金。
2、乙方不得擅自生產甲方的專利產品或侵犯甲方專利權的產品，不得傳播甲方提供的圖紙給任何第三方，否則引起的侵權行為由乙方承擔，甲方保留追究乙方法律責任權利。
（七）解決合同糾紛的方式
1、本協議雙方簽字蓋章后生效。執行過程中出現異議，雙方應友好協商解決，協商不成則按《民法典》有關規定執行。
2、本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。
3、貨款兩清后本合同及附屬票據和補充協議自行終止。
委托方（甲方）：_______
加工方（乙方）：_______
代表人（簽章）：_______
代表人（簽章）：_______
電話：_______
電話：_______
__年__月__日
加工合同 13
訂立合同雙方：
承攬方：____甲方
定作方：____乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、為了保證木制品的質量，必須嚴格掌握木材的干燥程度，并確保榫縫和肩角結構緊密牢固、表面平整光滑，同時避免木材出現變形、翹曲、撥縫或松榫等問題。對于塑料面，要求表面平直整齊，四周不得有翹起或脫膠現象。在安裝玻璃時，應按照圖紙標示位置，確保方正、平直，便于安裝。
四、根據甲方要求和圖紙，乙方制作了規格樣品。縣物價局核定價格后，雙方代表在現場封存樣品，并將其作為驗收的依據。樣品的質量需符合雙方約定的標準。
第三條原材料由甲方提供。
第四條乙方應在規定期限前提交圖紙給甲方。如果甲方在按照乙方要求工作的過程中發現圖紙有問題，應及時通知乙方。乙方應在規定期限內回復并提出修改意見。若乙方未能在規定時間內回復，則甲方有權停止工作并告知乙方。若由此造成了損失，乙方應承擔賠償責任。
第五條工程價款：按核定價格單計算款___元。
第六條驗收標準和方法：本合同規定的加工成品全部完成后，甲方應及時通知乙方到廠進行驗收。乙方接到通知后，在三天內必須到達廠房進行驗收。驗收標準以合同中規定的質量要求、圖紙和樣品為依據，數量以合同規定為準。如在檢驗過程中發生爭議，雙方應向當地縣物價局提供檢驗證明，以解決爭議。
第七條交貨的`時間和地點：__年__月__日至__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按___元計算，共計___元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計___元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條雙方簽署本合同之日起，乙方應向甲方支付預付款人民幣___元。如甲方未能履行合同義務，除承擔違約責任外，還應當及時無條件地返還預付款項。如乙方未能履行合同義務，甲方有權將預付款用于抵扣違約金和賠償金，并應當及時退還其余款項。以上約定，雙方均應嚴格遵守。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、如果甲方未按照合同規定的質量交付定制物品，乙方同意使用，則應根據質量進行價格結算。如果乙方不同意使用，則甲方應負責修理或更換，并承擔延遲交付的責任。如果經過修理或更換后仍無法符合合同規定，則乙方有權拒收，并由甲方賠償所造成的損失。
二、如果甲方交付的定制物數量少于合同規定，乙方需要的部分甲方應該及時補足，并按照延遲交貨處理。如果乙方不再需要，有權解除合同，且甲方需承擔因此而造成的損失。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條雙方如發生爭議，應當及時協商解決；若無法達成一致意見，任何一方可向已辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向有權管理該合同的機關申請仲裁、調解，也可以直接向人民法院提起訴訟。
本合同于___年__月___日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：____（蓋章）
代表人：____（簽名）
地址：____
電話：____
開戶銀行：____
帳號：____
乙方：____
代表人：____
地址：____
電話：____
開戶銀行：____
帳號：____
____年____月____日
加工合同 14
承攬方(甲方)：_____
定作方(乙方)：_____
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱：_____
型號：_____
規格：_____
質量要求：_____
計量單位：_____
數量：_____
加工費：_____
單位總價：_____
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：_____
型號：_____
規格：_____
質量要求：_____
計量單位：_____
數量：_____
單價：_____
總價：_____
圖紙、技：_____
術資料及：_____
交付時間：_____
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：_____
交付時間：_____
交付地點：_____
交付數量：_____
包裝要求：_____
檢驗方法：_____
運輸方法：_____
運費承擔：
第六條加工費結算辦法與時間_____。
第七條乙方應于_____年_____月_____日前向甲方交付定金_____元;乙方應于_____年 _____月_____日前向甲方交付預付款_____元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_____‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_____%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的.損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_____天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_____。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_____國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：
(1)提交_____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_____年，自_____年_____月 _____日至_____年_____月_____日。本合同正本一式_____份，雙方各執 _____份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_____留存一份。
承攬方(蓋章)：_____
定作方(蓋章)：_____
法定代表人(簽字)：_____
法定代表人(簽字)：_____
地址：_____
地址：_____
_____年____月____日
_____年____月____日
簽訂地點：_____
簽訂地點：_____
【加工合同】相關文章：
加工合同簡單的加工合同05-29
外協加工公司鍛造加工合同05-08
加工的合同03-05
加工合同05-19
加工制作合同加工制作合同怎么寫03-10
種子加工廠代加工合同05-06
加工廠外包加工合同05-07
鋼結構加工合同鋼結構加工協議09-30
鑄造加工合同02-10
加工工廠合同01-05