塑料加工合同
在不斷進步的社會中,合同出現的次數越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編精心整理的塑料加工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
塑料加工合同1
委托方:(以下簡稱甲方)
受委托方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:第二條加工成品質量要求:(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法、規格、數量和質量:由甲方提供塑料模具給乙方,原材料由乙方提供。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質量時,甲方有權要求重作,減少價款或退貨。
第四條技術資料,圖紙提供辦法:
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。
3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間:乙方每月在20日前交8000。00—10000。00個塑料箱給甲方。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
第八條包裝要求及費用負擔:由乙方負責。
第九條運輸及費用負擔:由乙方負責。
第十條結算方式及期限:每月25日結清上月貨款。
第十一條其他:
1、根據國家有關規定,甲方應向乙方交付定金合同,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條乙方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責調換,并承擔逾期交付的責任;經過調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。
第十三條甲方的違約責任:
1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2、超過合同規定期限領取訂作物的,甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的,乙方有權將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
3、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
4、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失。
5、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自雙方簽字或蓋章生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執一份,同具法律效力。
甲方:乙方:
_年_月_日
塑料加工合同2
甲方:
乙方:
甲乙雙方根據中華人民共和國法律、法規的有關規定,本著誠信、平等、互利的原則,就甲方委托乙方加工生產包裝袋一事,經過友好協商達成以下條款,
甲乙雙方共同遵守。
第一條委托加工內容
1.1各種規格的塑料背心袋、手提袋,具體規格及價格見附件1。
1.2乙方保證送到甲方的塑料背心袋、手提袋均用裝紙箱包裝。
第二條交付方式及付款方式
2.1乙方根據甲方需求隨時進行配送,并與甲方接收人員履行相關手續。
2.2每月10日之前按乙方實際配送量據實結算上一個月的費用,乙方向甲方提供
普通發票。
第三條產品的交付時間、地點
3、1甲方必須在12日之前向乙方提出制作要求和數量,乙方將貨物送到
甲方指定地點,運輸費用由乙方承擔。
第四條驗收依據及標準
4、1產品質量按GBX0153510-3驗收,外觀按雙方封存的樣品驗收。
第五條保密條款
5、1甲方擁有所有規格的背心袋、手提袋設計版權,乙方不得向甲方以外的任
何第三方提供采用甲方設計內容制作的相關產品。
5、2此保密條款在本合同終止后60個月內仍然有效。
第六條違約責任
6、1乙方在書面通知甲方兩個月內,不得停止向甲方供貸,否則每終止一日,甲方將從乙方上月的結款中扣除甲方所需貨物全款的1%作為違約金。
6、2甲6方有權隨時終止本合同,但終止合同前應將乙方所存庫存進行收購,收購數量按各種規格的背心袋總量不超過10萬個,手提袋不超過5萬個。
第七條有關本合同的任何爭議,雙方應首先協商解決,若協商未果,則甲、
乙雙方任何一方可將爭議交由市管轄的人民法院處理。
第八條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方協商,另行簽訂補充協議,補充協議與
本合同具有同等法律效力。
第九條本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,具有同等法律效力。
第九條本合同自甲、乙雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日
起生效。
附件:
1、包裝袋價格表
2、營業執照副本
3、稅務登記證(國稅、地稅)
4、市衛生防疫站檢驗報告
甲方單位:
乙方單位:
地址:
地址:
代表人:
代表人:
聯系電話:
聯系電話:
日期:
日期:
塑料加工合同3
定作人:____________
簽訂地點:____________
承攬人:____________
簽訂時間:_______年_______月_______日
第一條加工物
數量:__________
報酬:__________
交貨期限:_______年_______月_______日
加工物規格計量:__________
報酬:__________
交貨期限及數量:__________
數量:__________
名稱:__________
型號單位:__________
單價金額合計:__________
合計人民幣金額(大寫):__________
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料規格:__________
計量:__________
數量質量:__________
提供日期:_______年_______月_______日
消耗定額:__________
名稱型號單位:__________
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)__________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第__________種方式解決:
。ㄒ唬┨峤籣____委員會_____;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項:
定作人(章):____________承攬人(章):___________
住所:____________住所:____________經辦人:____________
法定代表人:____________法定代表人:___________
居民身份證號碼:____________居民身份證號碼:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
電話:____________電話:____________
開戶銀行:____________開戶銀行:
賬號:____________賬號:____________
郵政編碼:____________郵政編碼:____________
____年_____月_____日____年_____月_____日
鑒(公)證機關:____________(章)
監制部門:____________
印制單位:____________
____年_____月_____日
塑料加工合同4
委 托 方: (以下簡稱甲方)
受委托方: (以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工 ,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質量要求:
(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量:
由甲方提供塑料模具給乙方,原材料由乙方提供。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質量時,甲方有權要求重作,減少價款或退貨。
第四條 技術資料,圖紙提供辦法:
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。
3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間:
乙方每月在20日前交8000.00—10000.00個塑料箱給甲方。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
第八條 包裝要求及費用負擔:
由乙方負責。
第九條 運輸及費用負擔:
由乙方負責。
第十條 結算方式及期限:
每月25日結清上月貨款。
第十一條 其他:
1、根據國家有關規定,甲方應向乙方交付定金合同,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責調換,并承擔逾期交付的責任;經過調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。
第十三條 甲方的違約責任:
1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2、超過合同規定期限領取訂作物的,甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的,乙方有權將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
3、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
4、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失。
5、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自雙方簽字或蓋章生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執一份,同具法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
塑料加工合同5
甲方:_________________
法定代表人:____________
地址:_________________
郵編:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
乙方:_________________
法定代表人:____________
地址:_________________
郵編:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
1、甲方是經過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續的從事行業的中國企業;
2、乙方是經過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續的從事行業的中國企業法人;
3、甲方已就產品提出了專利申請,申請號為:____________,乙方已為甲方研發該產品提供了良好的技術支持和試制條件,甲方承諾委托乙方獨家加工該同類產品。
甲乙雙方為實現產業優勢互補,共同做大做強,經過平等、友好協商,確立戰略合作伙伴關系,就甲方委托乙方加工生產系列產品事宜達成如下協議,以茲共同信守:
一、加工產品范疇:
1、產品品名:____________
與之配套的壓具(包括:____________)應由甲方自行生產。
2、產品規格及技術參數:____________
產品規格和技術參數等發生變化,雙方應另行簽訂補充協議。
二、委托加工訂單:
1、甲方根據市場銷售情況,于每月____日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單產品的名稱、規格型號、數量和供貨時間等,乙方如有異議,應在接訂單后____個工作日內提出,甲乙雙方應就異議事宜友好協商解決辦法。
2、乙方應按確認的訂單提供產品,甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整,調整計劃提前天通知乙方,但調整幅度(量)不得超過計劃的%,若超過%,雙方另行協商。
3、乙方在接到訂單后應優先安排、積極組織生產,盡力滿足甲方訂單的要求。
三、加工產品質量要求
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的技術參數進行生產,產品質量符合國家標準或行業標準。
2、質保期:____________年,從產品送達交付地點之日起計算。
3、產品質保期內出現質量問題,經由雙方確認或國家檢驗機構鑒定屬乙方制造引起的,由乙方承擔該批有質量問題產品的責任。
4、乙方交付的`產品如在市場流通中,因品質問題而導致甲方利益受損時,經雙方鑒定或經國家檢驗機構鑒定屬乙方責任的,乙方應負甲方直接損失賠償責任:
(1)加工產品的投訴賠償問題,甲方在預先征得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付第三人,第三人簽收確認,由乙方負擔賠償;當乙方對甲方處理有異議的,甲方可委托乙方協助甲方處理,甲方未經乙方同意對任何第三人所作的賠償(人民法院判決的除外)不能作為甲方的損失計算依據;
(2)因產品設計、人為損害等乙方加工制造之外的原因所導致的問題,乙方不予承擔責任。
四、原材料
1、產品所需原材料均由乙方采購,乙方應確保確保所采購的原材料符合產品質量標準要求。
2、目前原材料(主要材料)的市場價格為:____________元/噸。
五、加工費用及支付
1、乙方為甲方加工本協議第一條第一款所指定的產品,每臺的加工費為人民幣元,主要原材料價格(按照下訂單時國家權威網站公布的市場價格為準)漲跌幅度超過本協議第五條第二款所確定的價格的%的,每臺的加工費相應漲跌%。
2、加工產品的技術要求及材耗發生變化,雙方應本著誠信、公平的原則共同商定合理的價格。
3、甲方應于下訂單之日起三日內先向乙方支付該訂單所需加工產品的加工費的30%,貨到交付地點后日內,甲方再先乙方支付加工費的65%,余款5%應于下訂單之日起一年內支付完畢。
4、鑒于甲方向乙方的付款為持續狀態,甲方應在付款單上注明每筆付款所對應的訂單號,甲方未注明的,乙方有權決定甲方付款所指的訂單號。
六、產品交付與驗收
1、交付地點及運輸:____________,物流運輸由乙方負責,運輸費用由乙方承擔,卸貨費用由甲方承擔。
2、交付時間:以甲乙雙方確定的訂單為準。
3、檢驗期限:甲方應在產品送達交付地點后____日內驗收完畢。
4、產品質量異議提出及處理:若甲方發現產品不符合本協議的約定或者訂單要求,應在驗收期限內及時書面通知乙方,甲方在驗收期限內未提出異議的,視為產品符合要求。乙方發現產品有質量問題,在未經甲方書面確認,甲方應妥善封存該產品,不得擅自處理該產品,否則視為產品合格。乙方在接到甲方的異議通知后個工作日內應立即與甲方協商處理,協商不成的,由甲方將該產品提交國家有檢驗資質的機構進行產品質量鑒定,鑒定費用由甲方墊付,鑒定結果若產品合格,則鑒定費由甲方承擔,若產品不合格,則鑒定費由乙方承擔。
5、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準或行業標準。
七、合同的終止
1、本協議到期后自然終止。
2、本協議因合法解除而終止。
3、本協議因甲乙任何一方破產、注銷或被吊銷營業執照而終止。
4、本協議因不可抗力導致合同不能繼續履行而終止。
5、本協議因其他法律法規所規定的原因而終止。
八、不可抗力
1、如果本協議任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本協議下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后7日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本協議的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本協議。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本協議項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本協議所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本協議簽訂日之后出現的,使該方對本協議全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或新頒布法律規定等。
九、特別約定
1、基于乙方已為甲方研發該產品提供了良好的技術支持和試制條件,并且將繼續為甲方研發、完善該產品提供技術支持和條件,甲方承諾甲方不得以任何形式委托任何第三方提供或加工該同類型產品。
2、基于甲方系該產品的專利申請人(專利經核準后為專利權人),乙方承諾未經甲方同意,不得以任何形式給第三方提供或加工該產品。
十、違約責任
1、甲方逾期支付加工費的,每逾期一天,應按應付款總額的日萬分之八向乙方支付違約金,甲方累計拖欠乙方應付款達元的,乙方有權解除本協議。
2、乙方逾期向甲方交付產品的,每逾期一天,應按該產品價格總額的日萬分之八向乙方支付違約金,逾期超過日的,甲方有權解除本協議。3、乙方所交付的產品經雙方共同確認或者國家檢驗機構鑒定有質量問題的,乙方應按照質量問題的嚴重程度合理選擇修理、更換或賠償直接經濟損失的責任。
4、甲乙任何一方違反本協議第七條的約定,應向對方支付違約金萬元。
5、本協議期限內,除本協議另有約定或者雙方協商一致外,任何一方提前終止或解除本協議,應向對方支付違約金萬元。
十一、協議期限
本協議有效期為十年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
十二、爭議的解決
本協議履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,由協議簽訂地人民法院裁決。
十三、通知條款
1、根據本協議需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本協議有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用書信、傳真、電報、電子郵件、當面送交等方式傳遞,以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起10日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
十四、其他條款
1、本協議未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。訂單及本協議的附件和補充合同均為本協議不可分割的組成部分,與本協議具有同等的法律效力。
2、本協議自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。本協議一式份,雙方各執份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):____________
簽約代表(簽字):____________
簽約日期:________________
乙方(蓋章):____________
簽約代表(簽字):____________
簽約日期:________________
塑料加工合同6
原告:某塑料廠
被告:某塑料模具廠
某塑料廠與某塑料模具廠于1985年1月20日簽訂加工承攬合同一份,由塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具一套,材料加工費21000元,同年2月底完成。塑料廠并允諾另付塑料模具廠帳外“加快費”3000元。
加工承攬合同履行中,塑料廠分別于1985年2月2日和2月13日,將材料加工費21000元全部匯付塑料模具廠。但塑料模具廠4月15日才加工完畢,經驗收,因模具有裂痕,由塑料模具廠另行加工一臺同型模具,5月5日交貨驗收。5月3日塑料廠驗收時,發現塑料模具廠并未做同型模具,僅對原模具進行了部分修補,質量仍不合格。5月13日,雙方再次商訂,由塑料模具廠繼續修理模具,5月底完工驗收,質量為正常使用不低于一年時間,并退還塑料廠加工費4000元。塑料模具廠除按約定退還4000元外,再次誤期于10月7日將模具送至塑料廠。經雙方試車檢驗,模具跑料嚴重,無法正常使用。12月7日雙方商定,由于模具不符合質量要求,塑料模具廠只收取9000元材料費,其余8000元加工費于1986年1月15日前,分兩次退還塑料廠,但至1986年3月26日塑料模具廠尚未退還余款。塑料廠向某區人民法院起訴,要求塑料模具廠退還全部材料及加工費17000元,并給付違約金和經濟損失費35300元。
法院審理中認為:塑料模具廠為塑料廠加工制作模具,既未按期完成,又不符合質量要求,已經違約。爾后,雙方雖幾經變更協議,但塑料模具廠終未履行,導致糾紛應負完全責任。另,雙方商議收受帳外“加快費”,違反國家財經紀律,實屬錯誤,應予批評。塑料廠向塑料模具廠索賠應得利潤欠妥當。
根據《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定,進行調解,達成協議如下:
1、塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具,因質量不合格,作退貨處理,報廢模具由塑料廠自行處理;
2、塑料模具廠退還塑料廠材料、加工費17000元;
3、塑料模具廠賠償塑料廠運輸、旅差費用1000元;
4、上述二、三兩項合計18000元,由塑料模具廠分4次給付塑料廠:1986年5月給付3000元,1986年6至8月,每月給付5000元。
5、塑料廠放棄其它要求。
1、本案糾紛發生的責任,完全在于塑料模具廠!吨腥A人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定:“未按合同規定的質量、數量完成定作方交付的工作,應無償進行修理、補足數量或者酌減報酬”。所以,承攬方塑料模具廠必須退還定作方塑料廠的全部材料、加工費,并且賠償塑料廠的全部運輸、旅差費。
2、簽訂經濟合同時,按照《中華人民共和國經濟合同法》第14條規定,一方可以向對方給付定金,合同履行后可以收回或抵作價款。但是,象本案塑料廠在合同簽訂后不久,即付了全部材料、加工費是不妥的。以致造成事后償還時發生了困難。
3、塑料廠為了急于求成,允許另付帳外“加快費”3000元,這是違法的。由于雙方只是口頭協議,事后由于加工質量發生糾紛,并未形成事實。故法院給予批評是完全正確的。
【塑料加工合同】相關文章:
塑料承攬加工合同09-14
塑料加工合同6篇12-01
塑料加工合同通用版09-09
塑料模具加工制作合同10-17
塑料注塑加工合同范本(通用7篇)05-20
塑料采購合同11-03
塑料購銷合同10-27
塑料加工廠的購銷合同范本(通用5篇)06-02
開封塑料制品注塑加工合同范本(精選7篇)05-19