加工承攬合同

時間:2023-07-19 08:11:51 加工合同 我要投稿

加工承攬合同匯編15篇

  隨著時間的推移,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎?以下是小編精心整理的加工承攬合同,僅供參考,大家一起來看看吧。

加工承攬合同匯編15篇

加工承攬合同1

  甲方: (以下簡稱甲方)

  乙方: (以下簡稱乙方)

  甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上,根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議,由雙方共同遵守:

  一、項目概況

  1、項目名稱:廣告牌安裝

  2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

  3、項目內容:乙方根據甲方要求,獨立負責廣告牌的安裝工作。

  二、承攬方式和安裝費用

  乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目,期間乙方全權負責廣告牌的安裝,時間從合同簽訂之日算起。

  三、安裝費結算方式

  分次給付安裝費用。

  乙方廣告牌安裝好后,通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。

  四、安裝方式及質量、安全要求

  1、乙方包工包料,包質量包安全,負責廣告牌安裝的整個過程。

  2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的戶外廣告標準及相關的質量標準,并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。

  五、制作、安裝工期

  1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作,并通知甲方驗收。若驗收不合格,乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工,并通知甲方再次驗收。

  2、在乙方安裝廣告牌期間,因甲方單方面的.原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工,責任由甲方負責,如遇到不可抗力因素,如遇暴雪天、臺風等自然災害,由雙方協商順延工期。

  六、雙方權利與義務

  1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

  2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故,造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

  3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌,因廣告牌安裝引起的所有事宜,均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

  4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準,保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。

  5、乙方應當確保安全施工,乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責,因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。

  七、其他事項

  1、雙方在執行合同中,若發生爭議協商不成,任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

  2、本合同若有未盡事宜,雙方另簽補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力,若補充協議與本合同不一致的,以補充協議為準。

  3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效,一式貳份,甲、乙雙方各執壹份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

加工承攬合同2

  定作方:xx(簡稱甲方)

  營業執照號碼:xxx

  承攬方:xx(簡稱乙方)

  營業執照號碼:xxx

  根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:

  品名或項目

  規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分

  一、產品的質量、包裝、加工方法:xxx

  二、原材料的提供以及規格、數量、質量:xxx

  三、履行的期限、地點和方式:xxx

  四、驗收標準和方法:xxx

  五、結算方式:xxx

  六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。

  1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx%或酬金總額xx%的違約金。

  其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

  2.定作方的'違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值xx%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金xx%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規定執行。

  七、雙方約定的其它條款:xxx

  八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。

  九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  十、本合同一式xx份,正本雙方各執xx份,副本送工商行政管理局所存查。

  十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。

  十二、本合同簽訂日期:xx年xx月xx日

  定作方:xxx

  代表:xx

  開戶銀行:xx

  帳號:xx

  承攬方:xxx

  代表:xx

  開戶銀行:xx

  帳號:xx

  xx年xx月xx日

加工承攬合同3

  合同編號:____________________

  定作人:____________________

  簽訂地點:____________________

  承攬人:____________________

  簽訂時間:_______年______月______日

  第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限____________________

  計量:____________________

  工作量:____________________

  報酬:____________________

  項目名稱及內容:____________________

  數量:____________________

  交付期限:____________________

  單位:____________________

  工時:____________________

  單價:____________________

  金額:____________________

  合計人民幣金額(大寫):____________________(注:空格如不夠用,可以另接)

  第二條技術標準、質量要求:____________________

  第三條承攬人對質量負責的期限及條件:____________________

  第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:____________________

  第五條承攬人使用的材料由____________________人提供。材料的`檢驗方法:____________________

  第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________

  第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:____________________

  第八條結算方式及期限:____________________

  第九條定作人在______年______月_____日前交定金(大寫)____________________元。

  第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

  第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

加工承攬合同4

  發包方: (以下可簡稱:甲方)

  承攬方: (以下可簡稱:乙方)

  根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,結合本工程的具體情況,為

  一、工程名稱: 。

  二、工程施工地點: 。

  三、工程內容: 。

  四、工程量和工程造價:

  1、工程量為: 平方米,(注:如為約計數,可據實結算)。

  2、工程合同單價為: 元/平方米,本項工程合同總造價約為: 元,大寫: 元。

  (注:如為約計數、可根據工程實際發生量計算工程總款額。)

  四、付款方式及工程確認辦法:

  1、合同簽訂后,甲方預付給乙方合同總款的 %,即 元,作

  2、材料進入施工工地,甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。

  3、梁架安裝基本結束,甲方付給乙方合同總款的 % ,即 元

  4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。

  5、本項工程質保金為合同總款 %,質保期為合同簽訂之日起滿壹

  五、工程延期:

  如遇下列情況之一,經雙方共同確認以后,工期作相應順延并以書面形式確定。

  1、設計圖紙不全,設計工作無法開展。

  2、設計方案(結構、造型等)有重大變更,甲方未及時通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。

  3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進場開展工作。

  4、未按合同規定拔付預付款,進度款而影響工程進度。

  5、開始安裝前5日內,甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。

  6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰爭動亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)

  六、雙方職責

  1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現場土建施工圖紙有變更或已經變更并開始施工時,甲方應提前通知乙方,并應及時據此調整合同價款。

  2、甲乙方對于產品已安裝部分,應共同承擔負責成品的保護,甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護,甲方同意依據“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款,并由損壞方承擔相關責任。

  七、甲方職責:

  1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點,并確保乙方施工期內的需要,費用由甲方負責。

  2、開通施工場地的通道,滿足乙方施工運輸的需要。

  3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規劃等相關部門征收的本項的其它費用。

  4、甲方負責處理協調好與本項工程有關的部門關系,并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負責。

  5、在施工過程中,甲方與本工程無關的人員未經乙方同意,不得擅自進入乙方施工現場,否則造成人員傷亡由甲方負責。

  八、乙方職責:

  1、乙方根據甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進入施工現場。

  2、乙方在施工過程中,隨時接受甲方領導的監督、檢查,乙方應給予積極的配合,對于乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改,由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。

  3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果說出現因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔,甲方不負任何責任。

  4、遵守地方法規以及政府相關行業管理部門對施工現場的`管理規定。

  5、竣工清理現場并具備交驗條件。

  九、土建方應配合的相關事宜:

  1、提供現場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數據及位置。

  2、提供土建施工進度計劃,以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。

  3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

  十、施工工期:

  在乙方人員、設備材料進入施工現場第二天起計為施工工期,日歷天數工期 天,如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。

  十一、合同爭議、合同的生效與終止:

  (一)爭議:

  甲乙雙方因合同糾紛發生爭方,可先行協商,協商不成時,由起訴方所在地法院管轄。

  (二)、合同的生效與終止

  本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效,于甲方支付款項完畢,乙方將工程整體移交給甲方后,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項完畢后,保修條款自然終止。

  十二、交工質量保修承諾

  1、交工質量保修承諾工程整體移交給甲方使用后,我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。

  2、若是因乙方之外的因素,如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題,乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。

  3、保修期滿后,乙方將長期優惠有嘗服務,做到定期回訪,及時處理使用中出現的問題。

  十三、其它約定:

  1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移,如甲方未結清工程款,標的物仍屬于乙方所有。

  2、乙方支取工程款時,須出據帶有財務紅章的收據或發票,甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶,且甲方確保支票內容填寫正確完整,否則,由此引起的相關問題由責任方承擔。

  3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。

  4、結構網架設計,甲方除提供設計院的正式圖紙外,設計網架的懸掛物等,如燈飾內裝部分必須告知乙方,否則出現問題自負。

  5、甲方需乙方出正規圖紙,相關費用由甲方承擔。

  6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

  雙方簽字蓋章后生效。

  十四、備注:

  代表人: 代表人:

  代理人: 代理人:

  地址: 地址:

  電話: 電話:

  開戶行: 開戶行:

  帳號: 帳號:

加工承攬合同5

  定作方:合同編號:

  簽訂地點:

  承攬方:簽訂時間:

  一、加工標的

  貨物名稱

  型號

  面料

  顏色

  單位

  數量

  單價

  總金額

  交貨地點及期限

  交期:

  出口國:

  合計人民幣(大寫)

  按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶

  二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)

  材料

  質量

  數量

  提供日期

  消耗定額

  面料.里料

  一等

  按定單數量

  到位

  按實際排版單耗

  三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。

  四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求:按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。

  五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在3日內向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議后的7日內答復。

  六、加工物品的包裝按定作方的要求。

  七、未經定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的`定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。

  八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。

  九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。

  十一、付款方式:內部結算。

  十二、其他約定事項:

  1、在加工制作期間,定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查,

  2、雙方對質量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。

  3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

  4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。

  5、最終產品質量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

  十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

  十四、如有糾紛,雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

  定做方:

  代表人:

  時間:

  承攬方:

  代表人:

  時間:

加工承攬合同6

  承攬方:__________________

  定作方:__________________

  定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,

  以便共同遵守。

  第一條 加工成品:

  │品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │

  第二條 加工成品質量要求:__________________________________________

  (加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

  第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量:________________________

  (1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

  2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

  第四條 技術資料,圖紙提供辦法:__________________________________

  (1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

  3, 定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)

  第五條 價款或酬金:______________________________________________

  (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

  第六條 驗收標準和方法:__________________________________________

  (1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

  2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

  第七條 交(提)貨的時間和地點:____________________________________

  (1, 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

  2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

  第八條 包裝要求及費用負擔:______________________________________

  第九條 運輸辦法及費用負擔:______________________________________

  第十條 結算方式及期限:__________________________________________

  第十一條 其他:__________________________________________________

  (如:1. 根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

  2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

  第十二條 承攬方的違約責任:

  一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

  三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

  四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

  六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

  七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

  九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

  十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作方的'違約責任:

  一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

  三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交__

  _____(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方:____________________(蓋章)

  代表人:____________________(蓋章)

  地址:________________________________

  電話:________________________________

  開戶銀行:____________________________

  帳號:______________________________

  承攬方:__________________________(蓋章)

  代表人:__________________________(蓋章)

  地址:_________________________

  電話:_________________________

  開戶銀行:_____________________

  帳號:_________________________

  一九_____年_______月______日訂

加工承攬合同7

  合同編號:____________________ 簽訂地點:___________________

  簽訂時間:________年____月____日

  定作方:______________________

  承攬方:_________________________

  第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

  項目名稱及內容_________________________

  計量單位_________________________

  數量_________________________

  工作量_________________________

  報酬_________________________

  交付期限_________________________

  單價_________________________

  金額_________________________

  (注:空格如不夠用,可以另接。)

  第二條技術標準、質量要求:

  第三條承攬人對質量負責的期限及條件:

  第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:

  第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。

  材料的檢驗方法:__________________________________________________________________

  第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:

  第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:

  第八條結算方式及期限:

  第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。

  第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

  第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的.,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

  第十二條違約責任:

  第十三條解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成的。

  按下列第______種方式解決:

  (一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

  (二)依法向人民法院起訴。

  定作方(公章)_________ 承攬方(公章):_________

  簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

加工承攬合同8

  合同編號:

  甲方(定作方): 嘉潤公司

  乙方(承攬方):

  鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號 產品;乙方系

  專業 產品生產商。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的

  規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

  第一條 定作物情況

  1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )

  1.2 規格:(應寫明定作物具體的規格型號,技術要求復雜或特殊的,可以

  寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,并將技術圖紙作為合同附件)

  1.3 數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位 )

  1.4 備注:(如無內容,在空格處劃線)

  第二條 合同價款

  2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)

  2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,

  建議貨到付款,以作為產品質量責任的牽制)

  2.3 付款時間:(寫明年、月、日)

  第三條 加工成品質量要求及技術標準

  3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲

  方具體要求,必須要寫全稱)

  3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物

  理化學參數)

  3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

  第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

  4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:

  (注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)

  4.3 甲方于 年 月 日之前提供原材料。

  4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。

  第五條 技術資料、圖紙的提供和保密

  5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。

  5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

  5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的`技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。

  第六條 驗收標準和方法

  6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)

  6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)

  6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)

  6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)

  6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

  6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后 日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。

  6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

  第七條 交(提)定作物的時間和地點

  7.1 雙方約定由甲方自提定作物

  7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)

  7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)

  7.2 雙方約定由乙方送交定作物

  7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)

  7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)

  7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

  7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

  第八條 包裝要求及費用負擔:

  8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

  8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )

  第九條 運輸方式及費用負擔

  9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

  9.2 運輸費用由 (如無內容,在空格處劃線)承擔。

  第十條 定作物的保修

  10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 ) 10.2 在保修期內乙方免費提供保修服務。

  第十一條 定金及預付款

  11.1 甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日) 11.3 甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.4 甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日) 第十二條 乙方的違約責任:

  12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

  12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

  12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

  12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、

  滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 甲方的違約責任:

  13.1 超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。

  13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

  13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。 13.4 其它違約責任: (如無內容,在空格處劃線) 第十四條 爭議的解決方式

  本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:

  (一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱,如:不能將“深圳仲裁委員會”寫為“北京市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。

  (二)向(根據有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。

  第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點,如:深圳市xx區)

  第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式 份,雙方各執 份。

  以下無合同正文。

  甲方(章): 乙方(章):

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  地址: 地址:

  電話: 電話:

加工承攬合同9

  甲方(承租方):

  乙方(出租方):

  甲方因_______需求,租用乙方演出器材設備,根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,為明確甲乙雙方的權利與義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。

  第一條 承攬甲方活動的項目

  1、舞臺搭建和舞美設計布置;

  2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作;

  3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸;

  4、活動現場的錄像。

  第二條 租賃設備概況

  設備的名稱:__________。

  租賃用途:____________。

  使用時間:_____年____月____日。

  安裝時間:_____年____月____日____時。

  安裝地點:___________________。

  拆卸時間:_____年____月____日____時。

  第三條 租賃設備的運輸與操作

  租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。

  第四條 租賃設備的使用及規定

  1、合同期內,乙方設備由甲方統一管理使用,甲方下達合理、合法的演出設備使用任務,乙方應聽從指揮調遣,按甲方規定的時間,合同的標準保質保量完成。

  2、乙方應根據演出的'作息時間,合理安排設備的維修、保養(費用自負),確保演出正常使用。

  3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負。

  4、甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發生事故,由甲方負責。

  第五條 安全與治安

  1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責(由乙方造成的原因除外)。

  2、夜間值班,甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。

  第六條 合同金額及付款方式

  1、合同總價款為人民幣_______元(大寫:人民幣:________整)。

  2、合同簽訂當日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_______元(大寫:人民幣:_________整)。余額演出_______個工作日結清。

  第七條 雙方責任

  1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。

  2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方并承擔相應的損失費用。

  3、本著高度負責,長期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細表及節目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。

  4、乙方如有器材變動,應提前三天通知甲方并征得甲方同意。

  第八條 其他

  1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須采用書面形式,經雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。

  2、本合同履行中,雙方如有爭議,可協商解決,協商不成可提交____仲裁委員會仲裁。

  3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

  4、合同未盡事宜由雙方協商解決。

  甲方(簽章):

  法定代表人:

  聯系電話:

  銀行賬號:

  委托代理人(簽章):

  _______年_____月______日

  乙方(簽章):

  法定代表人:

  聯系電話:

  銀行賬號:

  委托代理人(簽章):

  _______年_____月______日

加工承攬合同10

  定作方:_______(簡稱甲方)

  承攬方:_______(簡稱乙方)

  經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。

  定做產品:

  品名___________

  規格型號___________

  單位___________

  數量___________

  單價___________

  價款或酬金___________

  1.產品的質量、包裝、加工方法:

  2.原材料的提供以及規格、數量、質量:

  3.履行的期限、地點和方式:

  4.驗收標準和方法:

  5.結算方式:

  6.違約責任:除不可抗力的.原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。

  (1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。

  (2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部

  分酬金____%的違約金。

  7.雙方約定的其它條款:

  8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。

  9.本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都 可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  10.本合同一式____份,正本雙方各執____份。

  11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年____月____日止。

  12.本合同簽訂日期:____年____月____日

  定作方:____ 承攬方:____

  法定代表人:____ 法定代表人:____

  ____年____月____日

加工承攬合同11

  簽訂地點:

  簽訂時間: 年 月 日

  定作方(甲方):

  承攬方(乙方):

  按照《_____》的有關規定,本著平等互利、協商一致的'原則,經雙方友好協商,達成如下協議:

  一、項目概況

  1、項目名稱:

  2、項目地點:

  二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

  序號 貨物名稱 規格 數量 單價:元/m2 備注

  1 鋼質防火門 甲級

  2 乙級

  3 丙級

  合計:(樘)?O_________元/?O=元。

  114樘/363.06?O

  金額(大寫): (不含稅)

  注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發生數量結算。

  三、交貨日期:

  根據現場進度交貨。

  四、交貨地點:

  工地現場。

  五、技術質量要求:

  1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。

  2、產品保證通過消防部門驗收。

  六、承包方式:

  含運輸及安裝。

  七、付款方式:

  1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質保,質保期結束結清。

  八、售后服務承諾

  (略)

  九、違約責任

  1、按《_____》的相關規定執行。

  十、爭議的解決方式

  本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。

  十一、附則

  本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  法定代表人:

  代理人:

  代理人:

  電話:

  電話:

  年 月 日

  年 月 日

加工承攬合同12

  委 托 方:簽 訂 地 點:

  承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日

  依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商, 簽訂本合同,共同信守。

  第一條:廣告承攬要求。

  1.1 項目(制作)

  1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

  1.3 發布地點或形式:

  1.4 顏色:

  1.5 規格或材料:

  1.6 刊播次數、起止日期及時間:

  第二條:費用及支付方法

  2.1 費用

  本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)

  2.2 結算方式和期限:

  第三條:驗收方式及時間:

  第四條:違約責任

  4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的.違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

  4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

  4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。

  第五條:糾紛解決方式

  發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第( 2 )項規定辦理。

  1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

  2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。

  第六條:雙方商定的其他事項:

  第七條:附則

  本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

  委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:

  單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)

  地址: 地址:

  委托代理人: 委托代理人:

  電話: 電話:

加工承攬合同13

  定作方(以下簡稱甲方):

  承攬方(以下簡稱乙方):

  供料方(以下簡稱丙方):

  甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經三方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。:

  一、工程項目名稱:

  二、施工地點:

  三、工程量:

  四、工程總額及付款方式:

  1、工程總額:

  2、付款方式:

  3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權。

  五、工程期限:

  1、合同簽定次日起核算,7個工作日。

  風險提示:

  加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

  如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

  六、乙方工作:

  1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。

  2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。

  七、甲方工作:

  1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

  2、乙方進入現場施工時,施工場地應具備施工條件。

  3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。

  4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。

  八、丙方工作

  風險提示:

  原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。

  1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的,如果不符合規定,甲方聲明同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協商定價。

  2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的.乙方交貨不及時承擔責任等。

  九、驗收:

  1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。

  2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標準)。

  3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢,自檢合格后上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。

  4、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中說明,經雙方現場勘察,確有質量問題的,乙方進行后期整改。

  5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。

  十、保修:

  1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現場進行制品檢修,通報維修情況。24小時內保證制品的正常使用。

  十一、安全責任:

  1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。

  2、施工過程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。

  3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責任。

  十二、合同變更:

  1、合同內容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。

  2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時,以合同變更后的附件為依準。

  十三、違約責任:

  1、乙方因自身原因,不能在施工期內完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。

  2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。

  3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。

  4、在甲方逾期未付應付款項時,乙方擁有制品所有權。

  5、如一方未經對方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。

  6、在雙方發生糾紛時協商解決,協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。

  十四、附件:

  1、雙方公司經營執照(加蓋公章)

  2、工程項目預算,施工圖及效果圖。

  十四、合同成立和生效

  1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。

  2、附件及補充協議具有同等法律效力。

  3、本合同一式2份,雙方各持1份。

  十五、其他

  本合同若有未盡事宜的,經甲乙雙方或甲乙丙三方協商后可另行簽訂補充協議,經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,具有同等效力。若補充協議與本合同有沖突的,以后補充協議為準。若協商不成的,則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規定。

  (以下無正文)

  甲方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

  乙方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

  丙方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

加工承攬合同14

  買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人,買受人支付價款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力,應定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經常被混淆。

  一、買賣合同與承攬合同的區分標準。

  法律之所以區分各種有名合同,并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規定,原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。首先,從實體法即《合同法》的規定來看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區別:比如合同法規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權,定作人有單方改變定作方案的權利,有單方要求承攬人停止加工行為的權利,承攬方未經許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利,也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的合同,法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的.生產過程進行必要控制時,雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現實中,即便有的合同作了諸如“留置權”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制,則不

  論雙方在合同中如何約定留置權,都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來看。最高法在關于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規定,是為了達到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權的制

  度構建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發生地,以方便辦案。這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看,說明法院系統亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。

  由此可見,二者的區別關鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對生產過程的控制和監督;如果一個合同規定了定作人對生產過程的必要的控制權,而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應屬于承攬合同,反之則屬于買賣合同。

  二、其他具體區別:

  1、買賣合同以轉移所有權為目的,出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權;承攬合同以完成一定工作為目的,轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。

  2、在買賣合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行為。

  3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物;承攬合同中

  的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。

  4、買賣合同的標的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。

  5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時可以解除合同;而買賣合同的當事人并無此權利。

  6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險,可由買受人承擔,也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。

  因此,實務中最重要的是審查該合同有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制,如果沒有體現對生產過程的控制,應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。

加工承攬合同15

  甲方(定作方):

  代理人:

  地址:

  聯系電話:

  乙方(承攬方):

  代理人:

  地址:

  聯系電話:

  為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任,確保合同全面履行,經雙方平等協商一致,根據《中華人民共和國合同法》及有關規定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執行。

  第一條定作物名稱、數量、規格、質量、價款

  1、防盜門名稱___________,

  2、規格___________,

  3、單位___________,

  4、數量___________,

  5、單價(元/M2)___________。

  注:以實際安裝樘數結算,面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。

  工期要求:

  第二條承攬方式、材料的提供

  1、承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝,運輸到施工安裝現場;

  2、本合同價格內已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容;

  3、材質標準:

  4、乙方產品必須附有產品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發生乙方無條件退貨重作。

  第三條承攬范圍

  1、乙方承攬加工范圍:

  2、工程地點:

  第四條合同價款的計算、結算、支付方式

  1、計算方法:面積以現場實際測量面積為準。

  2、本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。

  3、付款方式:安裝完畢經驗收合格付總價款的95%,余5%作為質量保證金,待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。

  第五條合同價款與酬金

  本合同價款共計:以實結算_________元整。

  第六條加工制作安裝要求

  1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,具體施工尺寸由乙方現場實測。

  2、乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關費用及電費由乙方承擔。

  3、乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型,甲方審核簽字后方可制作生產

  4、乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。

  5、為了保證工程的進度和質量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。

  第七條工期

  1、開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。

  2、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期相應順延:

  (1)按施工準備規定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;

  (2)在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工

  (3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

  第八條工程質量標準和驗收辦法

  1、本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規范合格標準。

  2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監督和整改。

  3、乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站,一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,并經設計單位簽證后實施,所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。

  第九條質量保修工程竣工并經驗收合格后,乙方按規定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規定執行,在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時,乙方應及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修,一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發生保修費用,甲方全額退還質保金。

  第十條安全及特別約定

  1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作,高空作業配安全帶,進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協調、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。

  2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的`除外。禁止將本合同內容向第三方轉包,如有發現,甲方有權隨時解除本合同。

  第十一條違約責任

  1、工程質量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。

  2、由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。

  3、甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。

  第十二條爭議的處理

  1、如在本合同履行過程中雙方發生爭議,應當首先通過友好協商解決。如協商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。

  2、本合同未盡事宜,可由雙方協商一致后訂立補充協議處理,補充協議為本合同的組成部分。

  第十三條合同的生效和份數

  本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。

  甲方(蓋章):

  代理人(簽字):

  合同簽訂地:

  _________年____月____日

  乙方(蓋章):

  代理人(簽字):

  合同簽訂地:

  _________年____月____日

【加工承攬合同】相關文章:

加工承攬合同04-21

加工承攬合同06-12

承攬加工合同【精選】07-16

承攬加工合同07-12

承攬加工合同(精選)07-13

(精選)承攬加工合同07-13

承攬加工合同07-12

加工承攬協議02-21

雕花加工承攬合同12-03

承攬加工合同模板10-26

人人狠狠综合99综合久久,欧美日韩国产精品中文,极品精品国产超清自在线,人人澡欧美一区
最新国产精品视频网站 | 久久久综合精品视频 | 日韩国产精品天天更新 | 宅男入口亚洲一区二区 | 亚洲欧美国产高清vA在线播放 | 在线观看AV无毒网站 |