機械加工合同

[實用]機械加工合同15篇

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，能夠利用到合同的場合越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編整理的機械加工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

機械加工合同1

　　甲：設備有限企業 合同號：20xx-6-27

　　乙： 常州市華夏機械加工廠 單號：20xx-6-27

　　一、甲：因為生產需要訂購 以下配件材料經過乙：承接達成以下協議：

　　乙：收到（甲) 資料（包括圖紙）必須在2個工作日內，要報價并復回貨期。

　　二、生產技術要求：所有零件要按照圖紙要求進行生產加工。

　　如果加工數量很多，請先試做一組，（材料及加工費用由乙承擔）。

　　三、交貨規定：

　　1、所有零件必須按甲要求時間內送到甲工廠。

　　2、超過合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。

　　3、超過合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。

　　4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款，并支付因超期送貨導致

　　甲生產拖期所造成的一切損失。

　　5、送貨時 乙必須將圖紙一同送回甲，如果缺少一張圖紙扣50元。

　　6、送貨時必須在送貨單上注明：甲（單號）和材料名稱，如果對不上甲

　　方訂購單：一律不付款。

　　四、驗收標準：（以圖紙為最終驗收標準）。

　　五、收貨規定：

　　1、所有零件貨物經由甲質檢人員統一驗收入庫，全部合格者收貨，如果出現

　　有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。

　　2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲，超期者按交貨規定扣罰貨款。

　　六、付款方式：現金預支付（500元訂金），其它每月月底進行結算一次。

　　以上協議在雙方同意下簽訂，如有違約按合同處理。

　　單號：20xx-6-27 ***

　　甲：玻璃設備有限企業 乙：常州市華夏機械加工廠

　　經 手 人： 經 手 人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　日期：年月 日 日期： 年月 日

機械加工合同2

　　加工方：____________

　　合同編號：____________

　　委托方：________________

　　簽訂地點：____________

　　簽定時間：________年________月________日

　　一、機加工產品名稱、規格型號、數量、單價、金額、時間：

　　二、運輸方式及到達站(港)和費用負擔：由加工方提供原材料，加工后運至委托方施工現場，加工方承擔運輸費用。

　　三、損耗及計算方法：無。

　　四、包裝標準、包裝物的供應與回收：無。

　　五、驗收標準、方法及提出異議期限：按照鄭州市軌道交通2號線一期工程端墻盾構預埋鋼環施工設計圖驗收。

　　六、隨機備件、配件工具數量及供應辦法：無。

　　七、結算方式及期限：合同簽訂后支付50%，加工完驗收合格后支付50%。

　　八、違約責任:

　　委托方的責任：

　　1、委托方及時提供端墻盾構預埋鋼環施工設計圖。

　　2、委托方按合同及時支付加工費。 加工方的責任：

　　1、加工方應在委托方規定時間內按照鄭州市軌道交通2號線一期工程端墻盾構預埋鋼環施工設計圖加工完。

　　2、加工方在機加工期間發生的.安全責任及一切費用由加工方承擔。

　　3、加工方提供正規稅務發票。

　　九、解決合同糾紛的方式： 雙方可通過友好協商方式解決，如協商無效，可向委托方機構所在地邯鄲市復興區人民法院起訴提起仲裁或訴訟。

　　十、本合同一式叁份，委托方貳份，加工方壹份，經雙方代表簽字后生效。

　　十一、其它約定事項: 在本合同未盡事宜，由雙方共同協商后另行簽署補充或修改合同，補充或修改合同與本合同具有同等效力。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　日期：____________

機械加工合同3

　　____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守，機械外加工合同協議書。

　　第一條 加工成品編號 名稱 規格 單位 數量 備注

　　第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責任一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償，合同范本《機械外加工合同協議書》。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的'，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________

機械加工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根據【中華人民共和國合同法】及其他有關法律法規的要求，甲乙雙方本著互惠互利，友好合作的原則，經雙方協商一致達成如下條款，特簽訂本合同，望共同遵守：

　　第一條、加工物名稱、規格型號、數量、單價及供貨時間：

　　第二條、承攬方對加工精度負責，達到約定設計產量，保質期一年。

　　第三條、交貨地點、方式：定做方指定地點，裝車和卸車由委托方負責。

　　第四條、包裝標準，包裝物的供應與回收：無包裝，無回收。

　　第六條、驗收標準、方法及提出異議期限：按約定標準驗收，定做方在驗收合格單上簽字后視為加工合格，提出異議期限為七天。

　　第七條、結算方式及期限：定做方驗收合格后無質量問題、無服務糾紛，一次性支付。

　　第八條、違約責任：雙方在合同履行過程中，未經過雙方書面同意，不得擅自解除或終止合同，否則除賠償給對方造成的損失外，還需要向對方按本合同交易總額的10%標準支付違約金。

　　第九條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的.爭議，有雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定做方所在地法院起訴。

　　第十條、雙方約定事項：在工件加工完成并無任何異議，由定做方財務科支付合同規定金額款項。

　　第十一條、其它合同事項：本合同壹式貳份，雙方各執壹份，經供需雙方簽字并加蓋公章后生效。傳真、電子郵件具有同樣法律效力。

　　第十二條、其他事項：本合同壹式肆份，雙方各執貳份，經供需雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋公章后生效。傳真件具有同樣法律效力。

　　甲方簽章：乙方簽章：

　　代表簽字：

　　聯系電話：聯系電話：

　　簽字日期：簽字日期：

機械加工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　因乙方現正在為甲方提供服務和履行職務，已經(或將要)知悉甲方的商業秘密。

　　為了明確乙方的保密義務，有效保護甲方的商業秘密，防止該商業秘密被公開披露或以任何形式泄露，甲、乙雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則簽訂本保密協議。

　　風險提示： 用人單位有權采取措施保護商業秘密，但在訂立保密協議時應注意不能侵犯勞動者的合法權利——勞動者有擇業的自由，但在行使權利時同樣不得損害用人單位的商業秘密。

　　保密協議跟其它協議一樣，首先必須遵循公平、平等原則，才具有法律效力，否則該協議無效。

　　第一條 秘密信息

　　1、本協議所稱秘密信息包括：技術信息、專有技術、經營信息和甲方公司中列為絕密、機級的各項文件。

　　乙方對此商業秘密承擔保密義務。

　　本協議之簽訂可認為甲方已對公司的商業秘密采取了合理的保密措施。

　　2、技術信息指甲方擁有或獲得的'有關生產和產品銷售的計算方案、制造方法、工藝流程、計算機軟件、數據庫、實驗結果、技術數據、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、說明書、操作手冊、技術文檔、設計商業秘密的業務函電等一切有關的信息。

　　第二條 對秘密信息的保密

　　乙方承諾，嚴格保守自己在為甲方工作期間所獲得有關甲方及甲方項目的一切秘密信息。

　　乙方保證除非為了甲方項目的工作需要交流此種秘密信息外，未經甲方事先書面許可，不以任何方式，無論口頭、書面，還是磁盤、通信網絡等介質向任何其他方，包括個人、公司、商社、其他經濟組織等泄露秘密信息。

　　第三條　保密期限

　　風險提示： 很多企業通常約定保密期限為任職期間及離職后2至3年，這樣的約定會給員工造成誤解——即離職后過了2至3 年后，可公開或使用商業秘密了，這樣的約定是不可取的。

　　因此，企業應區別約定，對商業秘密的保密期限應約定保密期限做為“直至該保密信息通過正常途徑進入公知領域”為止，而不做具體的年限約定;對于一般的保密信息宜約定2年或3年保密期限。

　　聘用合同期內即解除聘用合同后的　　年內。

　　第四條　保密費的數額及支付方式

　　甲方對乙方的技術成果給予的獎勵，獎金中含有保密費，其獎金和保密費的數額，視技術成果的作用及其創造的經濟效益而定。

　　第五條 違約責任

　　風險提示： 根據民法典規定，除了員工違反培訓服務期約定或違反競業限制義務兩種情形之外，企業不得與員工約定由員工承擔違約金的條款。

　　因此，保密協議中不得約定員工泄露企業商業秘密時應當支付違約金，只能要求員工賠償由此給企業造成的損失。

　　如果乙方違反本協議的規定，應賠償甲方全部損失。

　　賠償范圍包括但不限于甲方的名譽損失、直接損失和可得利益的損失，以及調查費用和訴訟費用、律師費用。

　　第六條 協議的生效與效力

　　1、本協議自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　2、雙方就履行中產生的任何爭議，應通過友好協商解決，協商不成，任何一方有權向人民法院提起訴訟。

　　3、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：　年　　月　　日

　　乙方：　年　　月　　日

機械加工合同6

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、加工成品編號名稱規格單位數量備注

　　二、加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　三、技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　四、價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　五、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、交貨的時間和地點

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　七、包裝要求及費用

　　負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任____。

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的.責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　八、定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　九、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　十、糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（_____）項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________________代表人：________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________代表人：________

　　____年____月____日

機械加工合同7

　　甲方：

　　合同編號：

　　乙方：

　　簽訂日期：

　　經過雙方友好協商，本著真誠合作特達成以下協議：

　　一、質量標準：按甲方提供（圖紙）型號及技術要求制作，產品自交貨之日起質保期x年。

　　二、交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。

　　三、交貨期：見備注。

　　四、交貨地點：

　　運輸費由乙方承擔。

　　運輸方式：乙方自主選擇。

　　五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：

　　包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由乙方供應不回收，包裝費用由乙方承擔。

　　六、驗收方式：貨到甲方指定地點后，甲方按照送貨單對產品名稱、型號規格、數量等進行入廠驗收，個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給乙方。

　　七、提出異議期限：

　　甲方若對產品有異議應在入場驗收后日內以書面形式向乙方提出，未按

　　規定期限提出書面異議的，視為所交產品驗收合格；乙方在接到書面異議后應在日內作出書面答復。

　　八、質量責任：

　　乙方承諾提供給甲方的產品是合格的，符合甲方圖紙及技術要求的`。甲方將根據不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。

　　九、結算方式：

　　1、合同簽字蓋章生效后 日內，甲方支付合同總價預付款；甲方在收到乙方合同總金額增值稅專用發票日內，支付合同總價 結算款。剩余作為質保金，合同執行完六個月內或后一筆合同執行完后支付。2、支付方式：轉賬支票、現金結算。

　　十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協商解決、如協商不成，交給甲方所在地仲裁機構仲裁。

　　十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。

機械加工合同8

　　甲方：_________________

　　乙方：___________________

　　甲、乙雙方經友好協商，現就甲方委托乙方加工制作、裝配架空乘人裝置及相關設備，達成如下協議：

　　一、委托方式和范圍：

　　甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、采購等相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。

　　二、實施細則：

　　1、甲方自行采購的原材料、外購件及配套件，需按乙方的'車間人員的要求集中堆放，其質量問題由甲方負責，如影響乙方裝配，則應補償有關人工費用。

　　2、乙方提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。

　　3、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作�，F場的所有物料(含原材料、外購件及生產工具等)均由甲方采購，但乙方需根據甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》，以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。

　　4、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。

　　5、甲方委托加工的所有產品的單項價格另行以雙方互簽的《委托加工件價格明細表》為準。

　　6、結算：《委托加工件價格明細表》內所定的產品單價為含稅價，結算時乙方需向甲方開具17%的增值稅發票，付款方式采用滾動付款，雙方協商付款進度。

　　7、違約責任：按《合同法》規定。

　　三、附則：

　　1、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。

　　2、未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　3、本協議生效后，雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同，中止執行。

　　甲方：_________________

　　乙方：___________________

　　日期___________________

　　日期：___________________

機械加工合同9

　　甲方：************公司 乙方：************公司

　　甲乙雙方經友好協商，在平等、利益共享的基礎上，就甲方委托乙方生產加工產品事宜簽訂本協議。本協議是甲乙雙方進行委托受托加工業務的總體原則性協議，雙方同意本協議適用于甲方與乙方的所有委托加工業務程序，除非雙方另有約定。

　　二、產品成份

　　同雙方確認的樣品，同產品標準*********

　　三、原料 四、包裝

　　產品內外包裝材料由甲方負責采購并提供給乙方，乙方負責保管。

　　五、價格

　　a) 產品價格按乙方向甲方提供的加蓋乙方公章的價格表執行。 b) 乙方調整產品價格，應于調整價格生效日前以書面形式通知甲方。 六、質量

　　a) 乙方提供的產品應嚴格遵循國家標準和工藝基準，符合《食品衛生法》相關規定。 b) 乙方應嚴格按照雙方確認的產品工藝和要求進行生產。

　　c) 乙方在交貨時應向甲方提供由第三方檢測機構出具的產品檢疫、檢測合格報告，該

　　檢測報告至少應每半年更新一次。

　　七、訂貨

　　a) 甲方應于每月20日前向乙方提供下月的產品預估生產量，以便乙方備貨組織生產。 b) 甲方最遲應在產品到貨期前半個月向乙方下訂單訂貨。

　　c) 甲方須在訂單中直接表明所訂購產品的名稱、規格、數量、交貨時間和交貨地點等

　　項目。

　　八、運輸

　　乙方負責安排冷藏運輸車輛運送產品，運費由乙方承擔。 九、產品驗收

　　a) 產品由甲方在收貨地點驗收，方式為抽檢。標準依據雙方確認的樣品和國家標準。 b) 甲方在收到貨物后5天內對產品不提出異議，視為認可；乙方除質量問題外將不接

　　受退換貨。

　　c) 保質期：貨到甲方收貨地點的時間應為：從產品生產日期起60天內，因甲方原因

　　要求推遲交貨的情況除外。

　　d) 產品送到甲方倉庫后，因運輸、貯存、搬運等原因造成的產品質量問題，乙方不承

　　擔責任。

　　e) 乙方提供給甲方的產品包裝正常破損率為2%，在此范圍內，乙方向甲方提供產品

　　包材以便甲方更換破損包裝。

　　十、貨款結算

　　a) 結算方式：雙方視情況選擇以下方式

　　現金：款到發貨

　　易貨：甲方按委托加工訂單貨值向乙方提供等值貨物，易貨的品種、價格和數量由雙方在下訂單前書面確認。

　　b) 甲乙雙方就易貨的貨物互開增值稅發票，甲方增值稅稅率為13%，乙方增值稅稅率

　　為17%。

　　十一、 知識產權與保密協議

　　a) 甲方委托加工的產品和包裝為甲方專用，未經甲方同意，乙方不得仿冒或銷售給其

　　他客戶。

　　b) 雙方同意合作的所有相關信息，如：技術、工藝、配方、營銷、價格等由雙方嚴格

　　保密。

　　c) 雙方應采取必要措施保證其員工無論是在職中還是離職后均承擔同等的保密義務。 d) 本協議變更、解除和終止后保密條款對雙方仍有約束力。 十二、 違約責任 乙方違約責任

　　a) 乙方提供給甲方的產品未達到產品品質要求的.，甲方有權要求退換貨，乙方應承擔

　　由此產生的相應費用。

　　b) 乙方不能在約定時間內按時交貨造成甲方銷售困難的，乙方應承擔由此造成的甲方

　　損失。

　　c) 因乙方原因造成產品質量事故或食品安全問題的，由此造成的損失由乙方承擔。

　　d) 未經甲方許可，乙方擅自將產品或包材銷售、轉讓給第三方或者向第三方透露產品

　　價格、工藝基準等信息，甲方有權解除協議，并要求乙方賠償由此造成的損失。

　　甲方違約責任

　　1． 因甲方原因造成乙方不能按時安排生產影響按時交貨的，甲方自行承擔損失。 2． 未經乙方許可，甲方私自向第三方透露產品價格、工藝基準等信息，乙方有權解

　　除協議，并要求甲方賠償由此造成的損失。

　　3． 除不可抗力的原因及協議另有規定外，甲方未按協議規定日期結算，視為甲方逾

　　期付款，應按中國人民銀行同期利率承擔滯納金。

　　十三、 不可抗力

　　任何一方由于不可抗力或雙方同意的其它特殊原因，以至直接或間接造成任何遲延或無法履行本協議全部或部分條款時，另一方不得提出索賠要求。有關一方應在事故發生后三天內以書面形式通知另一方，并提供當地有關機構的證明文件證明不可抗力的存在，方可允許遲延履行、部分履行或不履行。 十四、 協議的變更與續簽

　　1． 本協議有效期為兩年，自簽字之日起生效。

　　2． 任何一方要求變更或解除協議時，應提前30天以書面形式通知對方，在雙方未達

　　成新的書面協議之前，原協議仍然有效，應繼續執行。

　　3． 甲乙雙方應于本協議到期日前30天共同協商是否續簽合作協議。 十四、其它

　　1． 本協議如有未盡事宜，須經雙方共同協商做出書面補充協議，補充協議與本協議

　　具有同等法律效力。

　　2． 凡有關協議或執行協議而發生的一切爭執，雙方友好協商解決；協商不成，雙方

　　同意提交申述方所在地區法院解決。

　　3． 協議附件是本協議組成部分，與本協議具備同等法律效力。 4． 本協議正本一式兩份，雙方各執一份，副本兩份，雙方各執一份。

　　甲方：************公司 乙方：************公司 （簽章）（簽章）

　　地址： 地址：

　　代表人： 代表人：

　　簽訂時間：年月日

機械加工合同10

　　甲方為乙方加工某種機械，經雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　品名

　　規格（cm）

　　單位

　　數量

　　備注

　　長

　　寬

　　高

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款xxx元．

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時間和地點：________年____月____日至____月____日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元（大寫元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的`，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值____％的違約金．

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值____％的違約金．

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

　　甲方：（蓋章）__

　　______________

　　代表人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶銀行：________________

　　帳號：________________

　　乙方：________________

　　代表人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶銀行：________________

　　帳號：________________

　　________年____月____

機械加工合同11

甲方(委托方)：

　　乙方(制作方)：

　　委托方和加工方合稱為雙方。委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

　　一、委托加工項目

　　1、委托加工產品：XXXXXXXXXX

　　2、數量：XX臺

　　3、合同總價：XXXXXXXXX元(大寫：)

　　4、交貨期限：按協議簽訂日起XXX天內交貨。

　　二、委托方式和范圍：

　　甲方提供測試設備的相關安裝尺寸及測試臺的功能及外形尺寸等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行測試臺零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并免費提供辦公室，作為甲方的'現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。

　　三、實施細則：

　　1、乙方自行采購的原材料、外購件及配套件，其質量問題由乙方負責。

　　2、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作。乙方需根據《生產計劃表》，嚴格按計劃表完成加工任務。

　　3、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。

　　四、包裝要求及交貨地點，運輸方式

　　1、詳見附件1：《產品委托加工清單》。

　　五、結算方式

　　1、甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額30%為訂金。

　　2、乙方全部交貨后，由乙方開具普通發票交與甲方。

　　3、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。

　　六、違約責任

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。

　　2、乙方所購原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。

　　七、附則：

　　1、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。

　　2、未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲：設備有限企業合同號：20xx-6-27

　　乙：常州市華夏機械加工廠單號：20xx-6-27

　　一、甲：因為生產需要訂購以下配件材料經過乙：承接達成以下協議：

　　乙：收到（甲)資料（包括圖紙）必須在2個工作日內，要報價并復回貨期。

　　二、生產技術要求：所有零件要按照圖紙要求進行生產加工。

　　如果加工數量很多，請先試做一組，（材料及加工費用由乙承擔）。

　　三、交貨規定：

　　1、所有零件必須按甲要求時間內送到甲工廠。

　　2、超過合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。

　　3、超過合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。

　　4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款，并支付因超期送貨導致甲生產拖期所造成的一切損失。

　　5、送貨時乙必須將圖紙一同送回甲，如果缺少一張圖紙扣50元。

　　6、送貨時必須在送貨單上注明：甲（單號）和材料名稱，如果對不上甲方訂購單：一律不付款。

　　四、驗收標準：（以圖紙為最終驗收標準）。

　　五、收貨規定：

　　1、所有零件貨物經由甲質檢人員統一驗收入庫，全部合格者收貨，如果出現有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。

　　2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲，超期者按交貨規定扣罰貨款。

　　六、付款方式：現金預支付（500元訂金），其它每月月底進行結算一次。

　　以上協議在雙方同意下簽訂，如有違約按合同處理。

　　單號：20xx-6-27 ***

　　甲：玻璃設備有限企業乙：常州市華夏機械加工廠

　　經手人：經手人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　日期：_年_月_日 日期：_年_月_日

機械加工合同12

　　買方（甲方）：______________

　　賣方（乙方）：______________

　　為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一．設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額。

　　二．技術標準及售后服務：（乙方對產品質量負責的條件和期限）

　　1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應。

　　2．乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配，不得更換配置。

　　3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試。

　　4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓。

　　5．設備的質量保證期為一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法。

　　6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用。

　　三．交貨時間：

　　自合同簽訂甲方定金支付合同生效后_______天內安裝調試完畢交付使用。

　　四．驗收：

　　安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的'技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續。

　　五．設備交付及運輸方式：

　　1、交貨地點：_______。

　　2、運輸方式：汽車公路運輸。

　　3、運輸費用：由乙方承擔。

　　4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙方承擔。

　　六．設備付款方式：

　　1．支付方式：銀行轉帳支付。

　　2．支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金。

　　3.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款.

　　4.余款雙方驗收完成后，一個月內付清。

　　5．開票時間：驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票。

　　七．人力不可抗力

　　本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。

　　八.保密條款

　　甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等。

　　九.解決合同糾紛方式:

　　1.本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。

　　2．若協商不妥，則到原告方人民法院起訴。

　　3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。

　　十.其它

　　1.本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效。

　　2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。

　　甲方：_____________________乙方：____________________________

　　代表：_____________________代表：____________________________

　　聯系人：__________________聯系人：_____________________

　　電話/傳真：________________電話/傳真：____________________________

　　_______年_______月_______日______年_______月_______日

機械加工合同13

　　甲方：

　　乙方 ：

　　乙方為甲方加工零件一批。

　　經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守：

　　第一條：加工成品質量要求：

　　一：甲方提供圖紙和質量要求。

　　二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

　　第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于 年 月日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。

　　第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。（乙方附明細清單）

　　第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規定為標準。

　　第五條：交貨的時間和地點：年 月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。由甲方自行提貨。

　　第六條：乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款；甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳。

　　第八條：乙方的違約責任

　　一：乙方如未按合同規定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。

　　二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫 ：

　　期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。

　　三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。

　　第九條：甲方的違約責任

　　一：甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。

　　二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。

　　三：甲方如未按合同規定的`時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。

　　四：甲方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向乙方償付違約金。

　　第十條：不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償

　　第十一條：本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同一式 份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方： （蓋章） 乙方： （蓋章）

　　代表人： 代表人：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

　　年 月 日

機械加工合同14

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　簽訂時間：___________年___________月___________日

　　簽訂地點：_______

　　產品名稱數量單價(_____元)總金額(_____元)備注

　　甩絲機軸承內座加工_______套____________元已收

　　甩絲機軸承外座加工_______套____________元已收

　　軸套_______件____________元已收

　　喂入機起吊套____件____________元已收____件

　　35齒鏈輪____個____________元總計____臺

　　41齒鏈輪____個____________元總計____臺

　　升降機連接軸(含2軸套 )____根_________________元總計____臺

　　合計 ____________元

　　合計金額(大寫)：________________

　　二、質量要求技術標準：供方按照需方圖紙要求生產、檢驗。

　　三、交(提)貨地點方式：____________________有限公司工廠內。

　　四、運輸方式及到達站港和費用承擔：設備由需方自提。

　　五、驗收標準：供方按照圖紙要求生產，按照技術協議驗收。

　　六、解決合同糾紛的方式：雙方友好協商解決

　　七、其它違約事項：雙方友好協商解決。

　　八、本合同和技術協議傳真件有效，雙方各執一份。

　　甲方：________________

　　供方：________________

　　法定代表：________________

　　委托代理人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　傳真：________________

　　開戶行：________________

　　帳號：________________

　　稅號：________________

機械加工合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方：因為生產需要訂購以下配件材料經過乙方：承接達成以下協議：

　　乙方：收到（甲）資料（包括圖紙）必須在2個工作日內，要報價并復回貨期。

　　二、生產技術要求：所有零件要按照圖紙要求進行生產加工。

　　如果加工數量很多，請先試做一組，（材料及加工費用由乙承擔）。

　　三、交貨規定：

　　1、所有零件必須按甲要求時間內送到甲工廠。

　　2、超過合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。

　　3、超過合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。

　　4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款，并支付因超期送貨導致甲生產拖期所造成的一切損失。

　　5、送貨時乙必須將圖紙一同送回甲，如果缺少一張圖紙扣50元。

　　6、送貨時必須在送貨單上注明：甲（單號）和材料名稱，如果對不上甲方訂購單：一律不付款。

　　四、驗收標準：

　　五、收貨規定：

　　1、所有零件貨物經由甲質檢人員統一驗收入庫，全部合格者收貨，如果出現有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。

　　2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲，超期者按交貨規定扣罰貨款。

　　六、付款方式：

　　現金預支付（500元訂金），其它每月月底進行結算一次。

　　以上協議在雙方同意下簽訂，如有違約按合同處理。

　　甲方：

　　日期： 年 月 日

　　乙方：

　　日期： 年 月 日

【機械加工合同】相關文章：

機械代加工合同 代加工機械設備合同03-28

經典的機械加工合同04-01

(精選)機械加工合同07-25

（精選）機械加工合同08-01

機械加工合同[經典]07-28

機械加工合同06-13

[精選]機械加工合同07-10

機械加工合同（經典）08-09

機械委托加工合同06-23

委托機械加工合同06-16