司法鑒定申請書

時間:2023-02-18 12:02:54 鑒定 我要投稿

【精】司法鑒定申請書

  在人們物質精神需求不斷增長的今天,申請書使用的情況越來越多,我們在寫申請書的時候要切忌長篇大論。相信大家又在為寫申請書犯愁了吧!以下是小編為大家整理的司法鑒定申請書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

【精】司法鑒定申請書

司法鑒定申請書1

  申請人鄭______,女,____________年______月______日,漢族,住__________________,公民身份號碼:_____________________

  申請事項:對原告____________是否構成傷殘,若構成傷殘,其傷殘等級進行重新鑒定.

  事實與理由

  原告_________與被告____________健康權糾紛一案,貴院業已受理,現被告_________不服_________司法鑒定所法醫【20xx】殘鑒定第28號司法鑒定書的鑒定結論(_________的傷殘等級為:“交通”拾級),并認為該鑒定書不能作為本案定案的證據使用,理由如下:

  一、該鑒定申請是由原告父親進行委托,鑒定材料為傷者在醫院治療時的病歷材料,在場人員為傷者親屬。整個鑒定過程只有原告一方的.參與,且鑒定機構只根據原告方提供的材料進行鑒定并作出鑒定結論,即原告提供什么材料,鑒定機構就根據材料作出鑒定結論。該鑒定的準確性、真實性、公開性都得不到保證。

  二、原告_________是于20xx年11月30日出院,鑒定結論是于20xx年1月13日作出,相隔43天。原告_________的出院記錄記載:“出院醫囑:

  1、門診隨診,一周后復查___線;

  2、太高患肢功能鍛煉;

  3、石膏外固定6-8周;

  4、3個月患肢禁止負重行走。”

  根據該記載,原告_________的傷情應于“3個月患肢禁止負重行走”期間結束后才是治療終結,而原告在未等治療結束就進行傷殘鑒定,違背傷殘鑒定時機上的規定;

  三、到起訴之日止,原告_________行動毫無障礙,日常活動能力毫無受限;工作和學習能力也未見下降,已在學校正常學習生活。現申請人特根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第二十七條之規定,向貴院提出重新鑒定申請,請允許。

此致

  申請人:

司法鑒定申請書2

  申請人:廣州市****裝飾工程有限公司

  地址:廣州市番禺區

  法定代表人:小明 職務:總經理

  申請事項:

  請求貴院委托相關機構就張三提供的勞動合同上加蓋的印章的真實性作出司法鑒定,從而確定該勞動合同的真實性,并追究其偽造公司印章及其合同的法律責任。

  申請理由:

  張三于20xx年7月30日至20xx年3月19日在申請人公司任業務經理職,其在職期間不能勝任該職工作,無法完成申請人交付的工作任務,還以聯系業務為借口,通過欺騙的方式借支各項費用,總額為7400元。張三在職期間不但沒有為公司創造利益,反而因其各種不負責任的言行給公司抹黑,造成申請人客戶流失,給申請人造成了巨大的經濟損失和不良影響。

  當時,由于申請人訴張三名譽侵權糾紛的訴訟請求得到一審判決(案號:(20xx)番法民初字第3345號)的支持。申請人考慮到張三系自然人,按照判決向其追償八萬余元的經濟損失可能性較小;其次,申請人在私下得到張三朋友的說情,表示愿意對其不良言行所造成的經濟損失及其不良影響作出讓步;再者,申請人為了避免因此造成更大的經濟損失,也會影響公司正常的運營和社會聲譽。基于以上原因,申請人于20xx年4月23日向貴院提出撤訴申請。

  由于各種原因,貴院于20xx年2月16日通知申請人重新開庭審理此案,張三又拿出所謂的勞動合同作為申請人向其承諾相關報酬和提成的依據,但在申請人與其發生勞動關系期間,并未作出其所出具的合同內容的承諾和約定。另外,申請人一再的`容忍和退讓只是得到張三不思悔改的誣告,嚴重干擾了申請人正常的生產經營秩序,必然會給申請人帶來更大的經濟損失。

  申請人認為,張三所持有的勞動合同內容及印章系屬其偽造,并非申請人真實意思表示,因此,特向貴院提出申請,請貴院依法調取天河區公安分局申請人公章備案資料,同時向貴院提出司法鑒定的申請。

  綜上所述,申請人請求貴院委托有關部門對張三提供的勞動合同加蓋的印章作出司法鑒定,確定該印章的真實性,從而確定張三應當承擔的偽造公司印章以及勞動合同的相關法律責任。

  此 致

  廣州市番禺區人民法院

  申請人:廣州市××××裝飾工程有限公司

  **年**月**日

司法鑒定申請書3

  申請人:姜某某,貴州屯恒律師事務所律師聯系電話:1874867XXXX,系陸xx的辯護律師。

  申請事項:申請對被告人xxx是否患有精神疾病,作案時是否具有刑事責任能力作出認定。

  事實與理由:

  我作為盜竊案被告人陸xxx的辯護律師。通過會見被告人并聽取其親屬的`陳述,認為陸xx的行為及精神狀況,患有精神疾病之可能性。基于被告人親屬的再三請求對被告人作司法精神鑒定。為此,本律師特提請鐘山區人民法院對陸國軍是否患有精神疾病,作案時是否具有刑事責任能力作出認定。

  理由一:20xx年11月26日,被申請人某某在盜竊過程中被人歐打致:頭部右項骨骨折;右額頂部頭皮血腫;頭部、左肩胛部、左側腰部皮膚裂作傷;頭部受傷后反應遲鈍。在貴州省貴州市中心醫院住院治療25天。陸某某受傷后經常說話語無倫次,精神反常,目光呆滯,不能正確認識自己的行為后果。

  理由二:被告人的父親稱陸xx曾因為頭痛導致一只眼睛失明,醫院認為這種情況無法控制,時隔多年,有些時候該當事人陸某會經常有一些莫名奇妙的語言,讓家里人感覺到很驚訝,同時很多人都沒有辦法理解。辯護人認為其腦部神經很有可能患有疾病。

  綜上所述陸xx的行為和其以往的病史,如不對他作精神病司法鑒定,就有可能會造成刑加精神疾病患者的嚴重后果。

  最后,懇請貴院接受司法鑒定申請,依法啟動司法鑒定程序,為陸國軍作刑事責任能力鑒定。

申請人:xxx

  20xx年xx月xx日

司法鑒定申請書4

  申請人:_________________建筑工程公司,公司地址:_________________路。法定代表人:_________________。

  被申請人:_________________房地產開發有限公司。住所地__________號,法定代表人,董事長。

  請求事項:_________________

  對以下爭議事項進行司法鑒定:_________________

  1、增加、變更工程量的價款。

  2、已報預算未審定的工程款。

  3、工程招標清單范圍內的工程量材料價格調增價款。

  4、被告原因延誤工期造成的人工機械臺班費等各項損失。

  事實與理由:_________________

  申請人與被申請人之建設工程合同糾紛案(20__________民初字第_____號)已由貴院立案審理,由于:_________________

  1、雙方對結算方式作出了完全不同的約定;

  2、施工中增加、變更的工程量較多;

  3、非因施工方的原因造成工期順延、順長、多次停工;

  4、施工期間材料價格的超出商業風險的巨幅上漲。

  5、索賠數額和最終結算無法達成一致。

  6、有關規定:_________________《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十三條的規定“當事人對部分案件事實有爭議的',僅對有爭議的事實進行鑒定,但爭議事實范圍不能確定,或者雙方當事人請求對全部事實鑒定的除外”。以及《省民事審判工作座談會紀要(_____高法〔20__________〕201號)》的規定“對于工程價款合同約定不明確或者合同被確認為無效,可以通過評估或者鑒定的方法確定工程價款”;“合同對工程價款沒有約定或者約定不明,工程竣工后,當事人雙方又不能達成結算協議的,也無法采取其他結算方式結算工程款的情形下,可以委托工程造價審計部門對工程款的數額予以審定”。

  基于以上理由,特此申請對有關專業問題就行司法鑒定,請予準許。

此致

敬禮

  _____________省人民法院

  _____年_____月_____日

司法鑒定申請書5

  申請人:

  申請事項:請求法院委托司法鑒定機構對申請人的傷殘級別及護理期、營養期、休息期進行鑒定。

  事實與理由:

  某年某月某日某時許,在某某路出某某路附近,A駕駛B所有的牌號為AAAA的小轎車將駕駛電動自行車的`申請人撞倒,造成申請人受傷。上海市公安局寶山分局交通警察支隊出具的道路交通事故認定書中認定A負主要責任,申請人負次要責任。現A等拒不賠償對申請人造成的損失,申請人無奈向貴院起訴,現因申請人受傷,為了進一步明確訴訟請求,現依法申請貴院委托司法鑒定機構對申請人的傷殘及三期進行司法鑒定,請批準。

  此致

  上海市寶山區人民法院

  申請人:

  年 月 日

司法鑒定申請書6

  申請人:

  請求事項

  請求依法對劉xx根據與申請人簽訂的《建設施工合同》所承建的`位于xx市華聯路的房屋工程質量是否合格進行鑒定。

  事實及理由

  劉xx訴申請人建設工程施工合同糾紛一案,因劉xx在為申請人修建房屋時偷工減料,用的水泥含量、鋼筋粗細及密度均嚴重不符合國家標準及設計要求,致使房屋開裂,樓面下陷,工程質量存在重大的問題,根本不能居住。由于該工程并未進行竣工合格驗收,需要對該房屋的質量是否合格進行鑒定,鑒于是否對房屋的質量進行鑒定直接影響到本案審理判決結果,為了能準確查明案件事實,確保判決的合法性、公正性,申請人特請求人民法院委托相關部門對上述請求鑒定事項作出公正合法的鑒定。

此致

  申請人:xx

  申請日期:20xx年x月xx日

司法鑒定申請書7

  請求事項:

  請求法院依法委托鑒定機構對楊xx進行精神疾病司法鑒定

  事實和理由:

  申請人因謝xx、西安xx客運責任有限公司道路交通事故致損病危,20xx年xx月xx日在xx市交大一附院做了顱骨缺損修補手術(具體見住院病歷)。

  術后因昏迷、休克等癥,又被該院確診為外傷性癲癇。至今,有確切見證人見證和送醫院就診記錄的癲癇病發作已有三次。發病時,口吐白沫,眼睛上翻,隨后休克昏迷。不發病時,亦經常精神呆滯,頭疼頭暈,惡心抑郁。現因申請人的精神健康狀況直接關系到本案的.審理,所以申請法院依法指定司法鑒定機構對申請人進行司法精神病鑒定,并進行傷殘等級鑒定,以便查清本案事實,確定賠償依據。

  請予批準。

  申請人:xxx

  20xx年xx月xx日

司法鑒定申請書8

  申請人:________房地產開發有限責任公司

  申請事項:請求貴院依法委托具有筆跡(指紋)、印章鑒定資質的司法鑒定機構對____、____向貴院提供的《施工合同》進行筆跡(指紋)、印章鑒定。

  具體鑒定事項如下:

  1、____、____向法院提供的《施工合同》簽約方為王鑫、____、____,現對該《施工合同》手寫體部分鑒定具體的書寫人及真偽。

  2、____、____向法院提供的《施工合同》部分條款以指紋進行了確認,現對該《施工合同》中的'指紋鑒定具體按捺指紋的主體及真偽。

  3、對____、____向法院提供的《施工合同》中所有手寫體和按捺指紋的形成時間進行鑒定。

  4、對____、____向法院提供的《施工合同》中“呼和浩特市____房地產開發有限責任公司—合同專用章”印章的真偽及該印文形成的時間進行鑒定。

  5、對____、____向法院提供的《施工合同》與申請人向法院提供的《施工合同》進行分析對比,并出具分析鑒定結論意見。

  事實及理由:

  原告____、____訴申請人建設工程施工合同糾紛一案,貴院已立案受理。訴訟過程中,申請人通過查閱本案卷宗材料得知,____、____向申請人主張支付工程款及賠償經濟損失460余萬元的基本證據材料為雙方于20xx年7月26日簽署的《施工合同》。該《施工合同》經申請人仔細核對,認為①____、____、的簽名及按捺的相關指紋;②合同中的其他書寫部分;③合同中申請人落款處的印章等均為原告____、____偽造、篡改。

  為使法院依法查明本案事實,追究原告偽造公司印章并偽造篡改合同的法律責任,故申請人特依法申請對上述事項進行司法鑒定。

  此 致

  ____省____縣人民法院

  申請人:________房地產開發有限責任公司

  法定代表人:____________

  二0____年____月____日

司法鑒定申請書9

  申請人:

  法定代表人:

  被申請人:

  申請事項:

  申請依法撤銷XXX傷殘鑒定意見書。

  事實與理由:

  XXX及有關人員不配合,無奈,申請人特向貴局申請撤銷鑒定結論。

此致

  申請人

  XXX年XXX月XXX日

司法鑒定申請書10

  申請人:____性別_

  xx年x月x日出生,住xx小區

  委托代理人:____

  請求事項:

  一、請求貴院依法指定xx省外的司法鑒定機構對申請人造成的傷害進行法醫學鑒定。

  二、請求貴院依法指定鑒定機構對申請人造成的心理疾病是否需要進行心理輔導進行鑒定。

  事實和理由:

  申請人是xx縣教師xxxx一案的受害人,被告人xx的犯罪行為客觀上已造成申請人xx破裂的嚴重后果。犯罪行為持續三年多時間,對申請人造成的'影響是深遠的、是終身的。這種暴力侵犯不僅導致受害人產生厭學、經常被噩夢嚇醒等精神方面的疾病,也導致對受害人的父母出現心理障礙、精神狀態出現異常等病狀。

  為了保障申請人的合法權益,依據《中華人民共和國刑法》、

  《中華人民共和國民事訴訟法》等規定,申請人特向貴院申請進行司法鑒定,同時考慮到本案在社會上影響極大,被告人的教師身份以及xx縣當地的教育機構均與本案有利害關系,因此請求貴院指定xx省外的司法鑒定機構對申請人造成的傷害進行法醫學鑒定、對受害人及其家屬是否需要進行心理輔導的相關鑒定。

  以上請求請貴院予以考慮并依法將申請結果書面告知申請人及其委托代理人。

此致

  申請人:xx

  xx年xx月xx日

司法鑒定申請書11

  申請人:張家口市###房地產開發有限責任公司 張家口市###物業公司

  委托代理人:李##(張家口市###房地產開發有限責任公司工程科副經理) 王##(張家口市###物業公司副經理)

  牛#住房衛生間漏水訴###房地產開發有限責任公司一案,你院委托張家口市科技事務司法鑒定中心對牛##房屋衛生間漏水原因、房屋裂縫原因及解決方案所作出的《司法鑒定意見書》(以下簡稱鑒定書),申請人認為該鑒定書認定的部分原因與事實的發生不存在直接聯系;且部分鑒定結論不負責任,,采用“不排除”之類文字,妄加做出結論,故此特申請重新進行鑒定。要求重新鑒定的理由如下:

  1. 鑒定書第四部分分析說明中第1條“衛生間頂板滲漏原因分析”中的第三條“下水管道周邊樓板上部防水層局部失效”,該鑒定書并未對防水層為何失效做出結論。而我公司出售的商品房都是合格產品,接受相關建設部門的監督,在房屋交付業主前,全部做過衛生間閉水試驗,確認防水有效。我公司認為,造成防水失效的'原因對該案影響較大,應做重新鑒定。

  2. 鑒定書第四部分分析說明第2條中“北臥室墻體裂縫原因分析”中,“不排除因建筑物地基局部產生不均勻沉降而導致墻體產生裂縫的可能性”這一說法缺乏事實依據,純屬臆測,不該做為鑒定書中出現的內容,且有可能對我公司聲譽造成影響。因此,申請對裂縫原因作出合理有據的鑒定。

  此致

  張家口市橋東區人民法院

  申請人:張家口市###房地產開發有限責任公司

  張家口市###物業公司

  委托代理人:李##(張家口市####房地產開發

  有限責任公司工程科副經理)

  王##(張家口市###物業公司副經理)

  20xx年6月28日  

司法鑒定申請書12

  一、申請人

  在提出工程質量司法鑒定申請時,首先要明確的就是申請人,也就是誰對工程質量的認定存在異議。提出工程質量司法鑒定的申請人可能是工程發包方,也可能是工程承包方。要根據具體案例,來做具體分析。如果遇到申請人有委托代理人的情況,也要將委托代理人的信息加以注明。

  《民法典》(20xx年1月1日起實施)第八百零一條因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的,發包人有權請求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應當承擔違約責任。

  二、申請事項

  申請事項一般認為是因建設工程施工質量方面認定所產生的糾紛。

  三、事實和理由

  在這一部分中,則要明確雙方當事人是在何時訂立的書面合同,需要明確合同編號,應該盡量具體的描述合同信息。隨后便需要提出存在分歧的內容,比如是乙方在施工過程中極其不負責任,沒有嚴格按照施工要求進行施工建設,導致甲方的廠房、車間以及一些其他工程項目出現坍塌,墻體剝落等嚴重的質量問題,影響到甲方的正常生產經營等。同時需要明確出現工程質量問題的時間,這樣能幫助司法機關進行更有效地取證和判斷。

  四、鑒定內容清單

  這一部分所要明確的.是提出工程質量司法鑒定的一方需要司法機構出具關于內容清單里羅列部分的工程質量鑒定書,所以鑒定內容清單是十分有必要的,它能縮小鑒定范圍,抓住主要問題進行分析,當然根據具體案例情況不同,清單內容也會不同。比如修車間頂棚與墻面結合處密封不嚴、辦公室頂棚凹陷、地面出現裂縫、東墻體斷裂等。在這一部分需要將所有認為存在施工質量問題的地方加以羅列,但是也不乏會存在羅列了不屬于施工范疇內容的情況。因此最后還是需要司法機關或第三方鑒定公司來出具專業和有法律效力的鑒定書。

  綜上所述,工程質量司法鑒定申請書的大致內容如上。但是在實際操作過程中,關于申請書該如何寫沒有一個固定的模板,因此還是要根據具體案例來做判斷。一般情況下,申請人、申請事實和理由等內容還是不能缺失的,而是應該越加詳盡的描述。更多相關知識您可以咨詢律圖律師!

司法鑒定申請書13

  申請人:______________

  被申請人:______________

  法定代表人:______________

  申請事項:

  申請對申請人與被申請人之間的醫療糾紛作醫療事故技術鑒定。

  事實和理由:

  申請人于________年________月________日入住被申請人婦產科分娩,于________日________時________分接受被申請人施行子宮下段剖宮產術,________時________分順利產下一男嬰,并安全返回病房,嬰兒于1時08分轉被申請人兒科治療,轉科診斷:

  1、早產極低體重兒。

  2、新生兒肺透明膜病。

  鑒于嬰兒肺透明膜病,需要使用機械通氣機(呼吸機)進行機械通氣治療,在醫護人員告知后,申請人當即簽字同意被申請人采取該措施治療。但因被申請人缺乏充足的治療設備(其呼吸機正在使用),致使被申請人束手無策,一直沒有對嬰兒進行呼吸機輔助通氣治療。更甚的是,直至________時________分,被申請人才遲遲告知申請人建議轉________市人民醫院呼吸機輔助通氣治療。申請人為搶救孩子,使其能及時得到治療,二話沒說,亦當即簽字同意轉院。可是,直至________時,被申請人才遲遲辦理轉至_______________市人民醫院。市人民醫院收治嬰兒后,由于被申請人沒有出具轉院記錄,需要重新化驗、診斷,確診病情,至5時,才使用呼吸機治療。

  被申請人在嬰兒病歷中記錄使用固爾蘇治療,有諸多疑點:

  一是固爾蘇價格昂貴,被申請人使用固爾蘇沒有記錄使用時間,其記錄順序反而出現在出院以后;

  二是被申請人醫囑與處方為不同醫生書寫,偽造假處方的'可能性很大,因被申請人在要求申請人購買固爾蘇時并未開具處方,只是書寫一便條,申請人憑該便條到收款處交款,憑收款單到藥房取藥,整個過程從來沒有過處方的出現;

  三是申請人領取的藥品性狀與固爾蘇不符,固爾蘇為低溫保存的水劑,申請人所領的藥品為常溫狀態下的粉劑;四是固爾蘇的使用需要與呼吸機配合,沒有呼吸機顯然不能使用固爾蘇,即是說,在病房沒有呼吸機情況下使用固爾蘇是違規的;五是如果使用了固爾蘇,在8小時內不能吸痰,被申請人在轉院前沒有出具轉院記錄,實為掩蓋其沒有使用固爾蘇的結果。

  嬰兒到________市人民醫院后,經人民醫院的全力搶救,因嬰兒出生后需要及時使用呼吸機輔助治療,而被申請人沒有該設備,使嬰兒未能得到及時、有效的治療,長期處于低氧狀態,最終導致肺出血死亡。這一損害結果,完全是被申請人的過失行為所致。

  為了更加清晰、明確的證實被申請人的過錯,特向貴局提出醫療鑒定申請,請求貴局依法給予鑒定。

此致

  _______________市衛生局

  申請人:______________

  ________年________月________日

司法鑒定申請書14

  申請人:____________

  法定代表人:________,職務:________,地址:________________

  被申請人:____________

  法定代表人:________,職務:________,地址:________________

  請求事項:

  請求法院委托司法鑒定單位對涉案________工程中涉及申請人施工部分的工程款進行鑒定核算(單價以工程中標單價或最終結算單價為準)。

  事實與理由:

  ________工程大部分由申請人自己施工完成,僅有小部分工程由被申請人施工。申請人就被申請人施工部分工程款業已按照隨干隨結的`方式全部支付完畢,且為證明被申請人的訴訟請求不成立,申請人向法院提交了《建設工程結算審定單》《工程結算審核匯總表》等以證明工程最終結算價格。同時,申請人也向法院提供了相關證據用以證明申請人自行施工的工程總量。

  申請人主張以《建設工程結算審定單》《工程結算審核匯總表》最終確認的工程結算總價為依據,減除申請人自行施工部分的工程款。申請人根據該計算方法已確定了被申請人施工部分的工程款,且該結算數字小于申請人已向被申請人支付的工程款總額。因此,申請人提交的證據已充分證明申請人并不拖欠被申請人工程款。

  為查清本案事實,申請人特向貴院遞交申請,請依法委托司法鑒定部門對涉案工程結算總價中涉及申請人施工部分的工程款(單價以工程中標單價或最終結算單價為準)予以鑒定核算,并同意預交鑒定費用,該鑒定費用按照判決結果由敗訴方承擔。

此致

  ______人民法院

  申請人:_______

  ____年____月____日

司法鑒定申請書15

  申請人:___,女,漢族,___年___月___日出生,住___市平谷區___,電話:_______________

  申請事項:

  請求對___市平谷區醫院醫療過錯進行鑒定,如存在過錯請確定參與度。

  事實理由:

  申請人訴___市___區醫院醫療糾紛一案已經貴院受理,本案已經醫療事故鑒定,鑒定結論雖為不構成醫療事故,但從分析意見中可以明確醫院的醫療行為存在嚴重過錯。申請人也堅持認為___市___區醫院的治療行為存在醫療過錯,今為查明案件事實,維護申請人合法權益,根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的`若干規定》第二十七條第四項、《___市高級人民法院關于審理醫療損害賠償糾紛案件若干問題的意見》第16條之規定特申請進行司法過錯鑒定,請予準許。

此致

  ___市___區人民法院

  申請人:___

  申請日期:20___年___月___日

【司法鑒定申請書】相關文章:

司法鑒定申請書06-22

司法鑒定申請書06-09

司法鑒定申請書10-08

工程司法鑒定申請書09-08

【熱門】司法鑒定申請書02-06

司法鑒定申請書【推薦】02-04

司法鑒定申請書【熱】02-04

【推薦】司法鑒定申請書02-04

司法鑒定申請書【熱門】02-04

【薦】司法鑒定申請書02-06

人人狠狠综合99综合久久,欧美日韩国产精品中文,极品精品国产超清自在线,人人澡欧美一区
思思热欧美国产 | 日本午夜精品视频在线观看 | 亚洲欧美日韩国产原创在线观看蜜 | 亚洲日本欧美在线不卡黑配白 | 午夜福利欧美一区在线观看 | 亚洲国产欧美国产第一区在线 |