有關勞務承包合同范文匯總9篇
在人民愈發重視法律的社會中,很多場合都離不了合同,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家整理的勞務承包合同9篇,希望能夠幫助到大家。
勞務承包合同 篇1
甲方:
乙方:
甲方將中標的 標二灰石基層及瀝青混凝土路面施工委托乙方承包實施,經雙方協商,共同達成如下合同條款:
合同一般規定:
1、合同為單價合同,甲、乙雙方同意合同總價按雙方認可的工程單價,以實際驗收合格工程量進行結算。見附表(一)
2、同文件及解釋順序。本合同的組成和解釋順序如下:
2.1協議條款;
2.2雙方協商確定的工程量清單、工程預算書和圖紙;
2.3標準規范和其它有關技術資料、技術要求。
2.4經雙方確認的信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,具有合同的效力。
2.5乙方安排有能力的管理人員負責現場的管理,行使合同約定的權利,履行合同約定的職責。
3、合同單價及調整:
合同附件所列工程單價由雙方代表簽字確認后,即成為雙方結算的依據,任何一方不得擅自更改。
3.1質量保證金。單項工程的完工結算,均應扣留單項工程總價的5%做為質量保證金,質量保證金周期為1年。
3.2工程款預付。甲方向乙方提供工程預付款以及柴油預付款,或提供柴油的供應,其款項在工程計量中扣回。
4、工作內容:
4.1 施工二灰石路面所需的機械設備、操作人員,以及負責施工路面現場的施工、組織實施、管理、協調,攤鋪和碾壓
4.2 施工瀝青混凝土路面所需的機械設備、操作人員,以及負責施工路面現場的施工、組織實施、管理、協調,攤鋪和碾壓。
4.3 施工二灰碎石拌合站所需的機械設備、操作人員,以及負責施工、組織實施、管理、協調,包括水電。
5、人員、機械設備的數量要求和進場時間:乙方按照實際工作需要合理配備機械和人員,以確保工程正常施工。機械設備的配置詳見附件清單(二)、(三)
5.1合同單價、總價:見附表工程量清單(一)。
5.2結算及付款方式:乙方機械進場后甲方酌情支付部分預付款給乙方(此款在進度款中逐步扣除);工程進行中甲方每月計量一次,并按計量工程款的95%支付給乙方,工程款結清后乙方出據收據給甲方。(工程結算時按照工程質量保證金5%預留,一年后無質量爭議返還乙方)。
6、 質量要求:
6.1乙方應嚴格按國家、地方、行業的現行規范、標準及規定組織施工,確保工程質量達到合格標準,力爭評為優良工程。
6.2若由于乙方的責任造成其承包范圍內可分部分項工程質量不合格的,乙方應負責進行整改、整修或返工,所發生的全部費用由乙方承擔。
7、 安全生產:
7.1乙方應認真貫徹安全生產方針、政策、法規和各項規章制度,結合本工程特點及施工全過程情況,制定各工程安全生產管理辦法,并監督實施,保證生產安全。
7.2由于乙方自身安全教育不到位、安全措施不力或違反安全操作規程所造成事故的一切責任和后果由乙方承擔。
8、雙方權責:
8.1甲方權利和義務:
8.1.1向乙方提供施工場地的工程資料,保證數據真實準確;
8.1.2辦理施工所需車輛上路的申報批準手續;
8.1.3將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,并進行現場交驗;
8.1.4組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底;
8.1.5對乙方進行安全生產方面的技術指導,檢查乙方安全設施的配備情況。
8.1.6有權對乙方的工作和安全生產進行監督、檢查和指導。
8.1.7甲方負責工程資料整理以及對竣工后的工程質量進行驗收。
8.1.8工程質量驗收合格后,按協議規定支付工程款。
8.2乙方權利和義務:
8.2.1按照本協議規定的范圍、內容和質量標準,根據和有關技術標準和有關規定進行作業,保證工程質量。
8.2.2服從甲方施工組織和計劃安排,自覺接受并積極配合甲方檢查、監督和指導工作。
8.2.3做好安全教育及防范工作,嚴格遵守各項安全的法律、規章和制度,做好施工安全生產管理嚴格貫徹執行安全安全技術標準和安全管理標準,及時發放各項施工的安全和勞保用品。
8.2.4乙方的住宿、辦公、伙食、生活和人員勞務費費用由乙方承擔。
9、 其它:
違約責任:合同雙方之任何一方不能全面履行合同條款,均屬違約。違約方必須向另一方支付工程合同總價款的3‰作為約金,另外因違約所造成的經濟損失,均由違約方承擔賠償責任。
10、本合同未盡事宜,雙方另行協商確定,簽訂補充協議。
11、爭議的解決:凡因履行本合同而引起的或與本合同有關的爭議,雙方應首先通過友好協商方式解決;協商不成的,可提請有關主管部門協調,協調不成的,任何一方均可向原告所在地人民法院提起公訴。
12、本合同(協議)一式肆份,雙方各執貳份,雙方簽字蓋章后生效。本合同作為傳真件時同樣具有法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
勞務承包合同 篇2
甲方
乙方
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律結合現場的實際史,就乙方以甲方工地名義車隊,對甲方部分土石方工程進行勞務承包,為明確雙方的權利義務及責任,雙方共同達成如下協定:
工程概況:
一、工程名稱:昔陽縣三都及北坪煤礦
二、工程內容:土石方挖運
三、工程方量: 年 月 日到 年 月 日 萬立方,暫定 年,完成合作好續簽。
1、 乙方的施工車輛前二后八輪,功率310馬力以上。
2、 駕駛員必須二年以上駕齡,身體健康,車輛現場施工安全為主,如在施工中出現交通一切肇事及傷殘事故車萬自理及車輛損壞,與甲方無任何關系,甲方幫助協調辦理,費用有乙方承擔。
3、 甲方負責協調好業主及村民關系,保持車輛順利施工,創造良好施工環境及道路舒暢。
4、 施工過程中駕駛員禁酒,特別注意大家斗毆及發生盜竊行為,違者后果自付,并甲方有權處罰500-20xx元罰款,并附帶法律責任及民事賠償,直至出場。
5、 甲方負責安排乙方人員及車輛住宿、停車維修場所,產生費用有乙方自理。
6、 甲方保證乙方車輛月25個以上工作日,除不可抗拒的人為停工,如:下雨、下雪、上級檢查、調離現場除外,在甲方努力下達不到工作日,甲方給予每輛車駕駛員及生活費用補償,大約每天300元并當日甲方出據證明交給乙方,結算兌現。
7、 為保讓工程任務完成,防止車輛流竄,甲方當日結算時扣當日5%保證金,可雙方健康,扣留期為30天,期限后再不扣留,工程完成后全部退還到車主。在施工中有異議,甲乙雙方代表協商解決,直至達到雙方無爭議為準的前提下,如果有個別車無故流竄車輛除5%保證金扣留外,罰款5000—10000元。
8、 甲方應負責乙方車輛達到50%利潤,車次大不大平均20天車時,乙方有權停工退場,也可以協商作出決定,但不許弄虛作假。服從現場管理人員調度管理,統一調配,嚴禁在施工中挑肥揀瘦,造成工作堵車、混亂、消極怠工,影響施工進度車輛,給予一定經濟處罰。
四、計算單價及罰款方式
1、車輛的車廂容積以及業主及甲方現在測量為結算根據每車以長×寬×高 方為標準,如需加高容積提前審報測量后甲乙雙方認定為結算依據。
2、結算方式為一天一結算,油款扣回付清。在結算由乙方選出一人為代表,收票結算,別人無權結算。注(除銀行停電不辦公除處,但不超拖兩天。
3、車輛調車費每車為20xx元,十日內結算運費時扣回。
4、合同在執行中如有未盡事宜產生分歧,由雙方協商解決,協商不成,雙方可在施工地人民法院提起訴訟。
5、本合同一式叁份,雙方各執一份,公證處一份,雙方簽字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
勞務承包合同 篇3
(1)承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。
(2)雇傭關系,是指根據當事人的約定,雇員按照雇主的指示,在一定或不定的期限內利用雇主提供的條件提供勞務,雇主向提供勞務的雇員支付勞動報酬。這里的關鍵點有“利用雇主提供的條件”、“提供勞務”。
承攬合同與雇傭合同的主要區別有:
①承攬的目的是通過完成工作成果獲取報酬,工作的風險不應由定作人負擔,而是由承攬人負擔。
②雇傭合同是以直接提供勞務為目的,承攬合同則是以完成工作成果為目的,提供勞務僅僅是完成工作成果的手段。
③雇傭合同的受雇人在一定程度上要受雇傭人的支配,在完成工作中須聽從雇傭人的安排、指揮,當然雇員在實際工作中也具有一定相對的工作自主性和獨立性;承攬合同的當事人之間不存在支配與服從的關系,承攬人在完成工作中具有獨立性,當然定作人也會對承攬人的工作作出具體的指示并現場指揮。
(3)勞務合同,是指平等主體的公民之間、法人之間、公民與法人之間純粹以提供勞務為內容而簽訂的協議。該類合同與雇傭合同、承攬合同在合同主體關系、報酬支付、履行方式、風險承擔等方面有所不同。
勞務合同的特征有:
①勞務合同具有臨時性,具體包括:
a.對象的臨時性,是指勞務合同通常是針對臨時性的事務而達成的協議。
b.合同訂立的臨時性,是指雙方合同關系的形成僅呈臨時建立的一次或幾次性的合同關系。
c.合同履行的短期性,是指提供勞務人提供的勞務是臨時的、短期的,而非定期或長期的。
雇傭合同中的雇工一般從事的是雇主的日常事務而非臨時事務,雙方之間的關系相對穩定、長期。
②標的物的特定性。
a.勞務合同的標的,僅是一方提供的勞務。
b.雇傭合同中,雇工有完成工作量及工作成果的要求。
c.承攬合同中,承攬人并非以提供勞務為合同的主要內容,而是以完成并交付定做人要求的工作成果為目的,一般情況下,這種工作成果可能包含技術性要求。
③勞務活動具有獨立性。
a.勞務人所提供的勞務是獨立完成的。勞務人在從事工作時,其行為不受雇主的意志左右,無須服從雇主的監督、管理,雙方表現為地位平等的兩個主體。
b.雇傭關系中雇工的行為受雇主的意志支配和約束,雙方之間存在監督、被監督,管理、被管理的關系,雙方的地位具有一定的不平等性。
c.承攬合同中,承攬人雖也是獨立完成工作,但卻是按照定作人的要求從事承攬工作,勞務合同沒有這些內容。
④在報酬支付方式上:)
a.提供勞務人完成勞務后,雙方即進行結算,體現的是一種即時清結的債的關系。
b.雇傭關系較為固定,一般以一周、一月等周期性的領取。c.承攬合同一般是交付工作成果后支付報酬。
篇三:勞務承攬合同
甲方(發包單位): 乙方(承包單位):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,雙方就建設工程勞務作業合作事項協商一致,簽訂本勞務作業承攬合同,雙方共同遵照執行。
一、 工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內容、性質及數量:酒店6、8、10、12層局部樓板剃鑿,具體位置見附圖。
四、工程工期:15個日歷天
五、工程質量要求:在對合同內規定的位置進行剃鑿的同時,需做好成品保護,不能對其他位置的安全性造成影響,做好土頭的清理運輸工作
六、工程造價:30000元(大寫:人民幣叁萬元)。
七、工程承包方式及取費標準:由乙方承攬甲方該項目的工程,取費標準由雙方協商確定。具體計價清單如下:
八、工程價款的撥付及結算方式:工程完工并經甲方驗收合格,雙方進行結算后10天內一次性支付合同款項。
九、考核驗收:本合同甲方要求在四個方面對乙方進行考核后方可結算:
1、安全生產:乙方應加強安全教育,認真執行安全技術規范,嚴格遵守安全制度,落實安全措施,確保施工安全。
2、工程質量:堅持工程質量標準,嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范等有關要求精心組織施工,確保工程質量達到約定的要求。
3、工程工期:按合同約定按時完成。
4、文明施工:加強施工現場管理,嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定,做到文明施工。
十、甲方責任:
1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育,做好日常監管工作。
2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。
3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控,并按規定及時做好驗收工作。
4、按照合同約定,按時足額向乙方支付工程款。
十一、乙方責任:
1、按甲方的各項交底要求,嚴格按國家操作規范和施工驗收規范,精心組織施工。
2、按合同約定按時足額支付勞務作業人員工資。
3、嚴格落實施工現場安全生產措施,做好各項基礎工作。
4、乙方應加強對勞務作業人員的管理,自覺遵守各項管理規定。
十二、違約責任:
1、甲方不履行或不按合同約定履行義務時,每逾期一天,應向乙方支付本合同總價的3‰作為違約金,甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經濟損失,并順延延誤的乙方工作時間。
2、乙方因自身原因延期交工的,每逾期一天,應向甲方支付100元的違約金;
3、一方違約后,另一方要求違約方繼續履行合同時,違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十三、爭議:
甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議,可自行協商解決。如協商不成的,可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同自簽定后即生效,至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
十五、本合同未盡事宜,甲、乙雙方可協商另訂補充協議。本合同正本壹式貳份,雙方各執壹份。
甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人:
簽訂日期:簽訂日期: 年月日 年月日
勞務承包合同 篇4
甲方:項目部
乙方: 身份證號:
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本分項工程具體情況,經甲、乙雙方協商一致,訂立本分項工程承包合同并共同嚴格遵守履行。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、結構形式:
4、開工 日
竣工
二、承包內容:
1、承包范圍:建設方所提供的審查合格施工籃圖范圍內發生的所有土建、裝修、安裝工程的人工勞務費用(節能工程中保溫分項涉及的工序除外);具體主要工作內容如下:(1)基礎工程人工費、機械費、耗材、低值易耗品、周轉材料(2)主體工程人工費、機械費、耗材、低值易耗品、周轉材料(3)裝飾裝修工程人工費、機械費、耗材、低值易耗品、周轉材料(室僅限公共部位裝修)(4)屋面工程人工費、機械費、耗材、低值易耗品、周轉材料(5)二次結構人工費、機械費、耗材、低值易耗品、周轉材料(6)水電安裝工程等預留、預埋、穿線埋管、封堵人工費、機械費、耗材、低值易耗品、周轉材料;
2、承包方式:本工程為清水房(僅限公共部位裝修工程)。包人工費用及周轉材料、包低值易耗品、包耗材、包機械費用。包配合、包放線、包管理(配一名管理人員);自帶施工機械;按設計、規范、建設方、監理方、甲方要求質量標準承包作業的人工費、機械費、低值易耗品及耗材、周轉材料及其他相關費用。
3、承包單價:680元/平方米(費用組成按建筑平方計:挖土方:30元、周轉材料:110元、泥工:185元、木工:135元、鋼筋工:72元、安裝:45元、外架:10元、機械:8元、資金利息:25元、涂料:35元、管理費用:15元、防水:10期: 年 月 日 日期: 年 月 日元)。
4、合同總價款:
5、工程量結算清單
(1)
三、工程款支付及結算辦法
1、工程款支付:
2、結算:本工程經建設單位、監理單位等五方責任主體對所施工工程進行驗收,經驗收合格后三個月內進行竣工結算,并付至結算總金額的97%。其余3%作質保金在一年保修期滿后一月內支付乙方。
四、質量標準及相關責任
1、質量標準:合格(建設方、監理方驗收合格); 嚴格按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300—20xx
五、保證金
1、乙方為本工程勞務施工提供保證金; 乙方與甲方簽訂合同并進場后7日內向甲方(合法有效帳戶)支付 240萬元保證金。大寫:(貳佰肆拾萬元),
2、保證金退還:工程施工60日后,甲方在7日內退還乙方140萬保證金,余下的100萬保證金在竣工驗收后7日內退還乙方 。
六、甲方權利義務:
1、甲方為乙方提供相關的施工圖紙、施工技術措施,并進行安全技術交底。
2、甲方為乙方提供指定的食宿場所,該場所不允許生伙做飯,只作住宿使用,否則視為違約并解除合同。
3、甲方負責施工期間對乙方的工程進度、工程質量、安全進行監督檢查、驗收。但甲方的檢查并不免除乙方應承擔的責任。
4、分項工程完工后,甲方組織相關人員對其工程質量進行檢查,發現違反本合同約定的,由甲方視情節輕重根據《質量處罰細則》進行罰款。
1、乙方必須接受甲方及公司各職能部門、監理公司、建設方的監督管理并接受甲方管理人員的調派。
2、乙方在施工中必須按施工驗收規范、質量檢評標準中的合格標準施工,并設專職質檢員進行跟蹤自檢,并作書面記錄。
3、乙方自備施工所需要的全部工具。
4、乙方必須嚴格保證工期、工程進度,合理安排勞動力;
5、乙方在工程施工前必須作好工程樣板,經項目部驗收達到質量標準后,方可按工程樣板質量大面積施工。
6、乙方在施工現場必須遵守甲方所制定的各種規章制度,現場材料合理堆放、材料標識清楚,嚴禁浪費材料否則處以材料價格三倍的罰款。每天的工作要做到工完場清,文明施工。
7、嚴格執行各項安全操作規程,不得在工地、宿舍私拉亂接電線,生火做飯。
八、安全施工
1、乙方必須嚴格履行國家有關的法律、法規、標準和規范、規程。
2、乙方進場前,必須嚴格執行甲方的各項管理制度和安全教育培訓考核及工地的安全技術交底,否則不得進行施工。
3、乙方施工人員在工程施工中,應嚴格執行甲方制定的安全技術措施和安全技術交底的各項要求,嚴格遵守本工種的安全技術操作規程及各項安全規定。充分利用好“三寶”,愛護生產設備,安全防護裝備和設施。
九、合同生效與終止
本合同自簽訂之日起生效。在竣工結算、甲方支付工程款完畢,乙方將工程交付甲方后,除有關保修條款仍然生效外,其它條款即告終止,保修期滿后有關保修條款終止。
十、爭議的解決方法
本合同在履行過程中,若發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
十一、合同份數
本合同一式四份;甲方執三份,乙方執一份。
甲方: 項目經理部
項目經理: 年 月 日
乙方: 年 月 日
勞務承包合同 篇5
發包方(甲方):
法人代表:
住所:
聯系電話:
承包方(乙方):
法人代表:
住所:
聯系電話:
甲、乙雙方本著平等、互利和協商一致的原則,就_________工程施工的勞務人工費事宜,達成本合同條款如下,雙方共同遵照執行。
第一條 工程概況
(一)工程名稱:
(二)工程地點:
(三)施工面積:
第二條 承包范圍
人工挖運土石方、回填土;現澆工程(綜合)、支模(含腳手架)、鋼筋制作、安裝;預制構件制作、安裝;砌磚;鋪貼花崗石、廣場磚、柱面、柱頭、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水層;腳手架搭拆;梯踏步貼面砌、缸磚粘貼;建筑拆除(含除渣)、搭建臨設;零星估工等(除水電安裝及綠化工程外的所有工程)。
第三條 承包金額
1、承包金額的構成=單價×實收方量+上、下浮比例金額
詳見本合同附件所包含的單價及名分項包干價。
2、本工程勞務人工費除綠化工程外,所有工程價格均已包括,不再另立項目,若有,現場根據實際情況確定。
3、本工程進場前乙方向甲方繳納五佰元保證金,工程順利進場15日后甲方退還保證金。主要分項工程單價附在本合同后面,作為合同附件。本單價已包含了管理費、工具費、交通費、保險費等一系列費用。
第四條 工期(三個月)
(一)開工日期:
(二)竣工日期:
第五條 施工技術要求
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
(一)每一項工程開工前由甲方施工技術人員向乙方交底,并以書面形式由乙方代表簽字。
(二)乙方代表必須指揮工人按技術交底和施工規范施工。先作樣板,達標后再施工。
(三)第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾個步驟進行,本工序完成驗收合格后,方可進行下一工序工作。
第六條 雙方責任及工作
(一)甲方工作
1、提供食宿條件:
2、為乙方施工協調有關工作關系:
3、委派施工管理班子進駐現場,對工程進度,工程質量及施工步驟進行安排,指導乙方施工,并對質量安全工作進行監督檢查。
(二)乙方工作
1、嚴格執行合同中對工程工期、質量、安全的要求,調配甲方要求的相應工種及工人數量,服從施工人員的安排,按規范進行施工。
2、加強對工人的管理,教育工人遵紀守法,辦理流動人員務工的暫住證等相關手續。加強安全、防火、防盜意識。
3、組織工人文明施工、鋼筋工、電焊工等重要工種必須持證上崗,加強施工現場管理,做到工完場清。文明施工,周轉材料包干使用。①扣件按3%,②u形扣按15%,③鋼管、鋼模按0.5%包干,全獎全賠。
4、乙方應當親自組織完成合同項下義務,不得將工程轉包、分包給其他第三人。
風險提示:
在承攬合同中,承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果,應當在合同中與定作人進行協商約定。在未經定作人同意的前提下,擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人有權解除合同。
第七條 工程驗收
(一)工程質量,以國家工程質量檢驗評定標準的優良等級進行要求以分項工程優良確保分部工程優良,分部工程確保單位工程優良。
(二)以甲方施工人員及監理工程師簽證為驗收依據。
(三)因乙方造成的質量問題返工,由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費損失。
(四)因甲方指揮錯誤造成的返工,由甲方按乙方已作部分的實際記工,以每人30元一天支付給乙方。
第八條 人工費支付
(一)工程開工后,由甲方向乙方預支工人生活費,每人每月共借支代金券250元,現金50元,每10天借支一次,總額控制。
(二)每30天根據形象進度計算工作量,若達到預計工期則支付總工作量的70%人工費用,完成工作量超出計劃量,則支付80%,達不到則支付60%。付款時必須扣除預支金額。如甲方不按時支付工資,乙方有權向甲方提出發放工資的要求或罷工。
(三)工程竣工、驗收合格、再計算總工作量,扣除總借支(預支代繳保險費),交還借出的全部工具、設備、周轉材料、剩余材料、生活用品等,扣除損毀、短缺部分賠償后10日內付足總額的95%,余款一個月后付清。
(四)本工程若經有權單位評定質量標準為優良工程,甲方按附件單價上浮30%結算;將乙方在施工期間的工具費報銷作為獎勵;若不能達到優良,甲方則按附件單價下浮10%與乙方作結算。
第九條 安全責任
乙方必須嚴格遵守甲方的規章制度和安全操作規程進行施工作業,因乙方違規操作造成的安全事故,由乙方全權負責,所發生的一切費用與甲方無關,工程施工期間乙方必須購買全部工人的人身意外傷害保險,保險金由乙方自理,乙方提交工人名單,甲方為乙方代辦保險手續。
第十條 未盡事宜由雙方另行協商,并成為本合同之附件,雙方共同遵守。
第十一條 其它約定
若乙方在施工過程中其工藝水平、工期達不到甲方要求,甲方則有權要求乙方無條件退場并不予進行結算,甲方所受的工期、信譽損失也不向乙方索賠。
第十二條 本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,具同等法律效力,雙方簽字(蓋章)后生效,工程竣工驗收合格,結清尾款后自然失效。
甲方:
日期:_______年______月______日
乙方:
日期:_______年______月______日
勞務承包合同 篇6
承包合同是指買賣雙方在經濟活動中對基建產品約定的價格,由雙方通過談判,以合同形式確定;承包合同是確定發包與承包雙方的權利與義務,并受法律保護的契約性文件。勞務承包合同樣本介紹,我們來看看。
合同編號:________________________
勞務承包合同
項目名稱:________________________
工程地址:________________________
______年______月______日
發包方:____________承包方:____________
為了確保“__________________有限公司(以下簡稱甲方)(以下簡稱乙方)”項目工程建設順利開展,甲方將本工程______樓的鋼筋單項勞務工程承包給乙方。現甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上,依據《合同法》《建筑法》及其他向關法律、行政法規的規定,結合本工程具體情況,特訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、勞務承包范圍
乙方按甲方提供的棟號“施工圖及圖說”“施工圖會審紀要”“設計變更”“技術變更”等為依據,具體承包內容如下:
1、鋼筋的上、下車及歸為堆碼工作,自備鋼筋彎曲機,斷料機、砂輪切割機吧、焊機、焊具及施工中的維修費用,鋼筋切割刀片、砂輪切割片、扎絲、斷線鉗、焊條。
2、鋼筋的閃光焊接、電弧焊接、電渣壓力焊接。
3、工程中所有鋼筋的算料、下料、制作、綁扎、砼墊塊的制作、安裝。
4、施工期間施工責任區的清潔工作,生活區的清潔衛生工作,本單位工程勞務工作必須完成的其他鋪助性工作。
三、勞務承包方式
1、本勞務工程采用包工包料及部分機具的承包方式,即以人工費加鋪助材料及部分機具的大包干形式進行承包。
2、施工工具、機具及主材、耗材的承包范圍
2.1、本工程塔吊和攪拌機有甲方提供。主要工程材料(機水泥、石子、砂、混凝土、鋼管、扣件、對拉絲桿、鋼筋、預埋件)由甲方提供。其他中小型機具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具體包括鋼筋彎曲機、鍛鋼機、焊機、閃光對焊機、電渣壓力焊機、電弧焊機、小推車、鋸片、鉆頭、從配電箱至機械的電線以及用于本鋼筋單項工程勞務工作其他的機具、工具及耗材。甲方提供樓層上的活動配電箱兩個,隨工程主體的上升而上升,進配電箱以前的線由甲方提供,出配電箱以后的線由乙方自行負責。
2.2、本單項工程勞務用扎絲、焊條、切割片、電渣壓力焊的焊劑、花崗石墊塊以及單項工程加班用的電燈等工具、耗材的費用均由乙方承單。耗材由甲方購買,乙方領用,耗材款從乙方勞務工程款中扣除。若乙方對甲方提供的耗材單價由異議,可以自行聯系商家同甲方材料采購員核價,在單價比甲方所提供價低,且質量好的情況下,甲方應采購該廠家生產的耗材后由乙方領用,乙方也可以自行購買。但乙方若自行購買耗材應提前三日通知甲方。
2.3、主材的損耗控制,實際綱筋耗損不能超過定額的1.5%,超過部分材料按甲方購買價從乙方工程款中扣除。若甲方發現乙方故意浪費材料,甲方將按乙方浪費材料價值的三倍對乙方處以罰款。
四、勞務工程工期
1、工程開、竣工時間:
1.1總日歷工期:總日歷工期
1.2、總日歷工期:總日歷工期______年______月______天,竣工時間:______年______月______日。
從開工之日開始計算,在此工期內,乙方應完成全部工作內容并將工期交付甲方。此工期不論任何原因均不得變更或延長。具體各階段的工期以進度計劃和月報為準,分段工期必須抱著那個共工期。
五、勞務工程質量
1、乙方所承包的單項勞務工程必須按照國家及地方行業主管部門的最新的驗收規范及甲方要求認真組織施工,達到國家質量驗收標準。每到工序完成后乙方必須陪同監理公司、質檢員、現場管理人員同一驗收。
2、各分階段工程的質量和安全文明施工必須經驗收合格標準后,才能進行下階段工程施工。3、乙方所承包的勞務工程從開始至竣工期間內在施工管理部每月的評比中均為優著,以合同單擊上浮5%作為結算承包單價,若在每月的評比中均被評為差者,以合同單價下浮5%作為結算承包單擊。
六、勞務款結算依據及結算單價
1、本工程所有鋼筋勞務、鋼筋安全文明施工防護搭拆及與鋼筋工作相關工作的人工費包于安建筑面積(以房測院測繪報告確定的面積為準)計算為:____________(基礎部分鋼筋______元/㎡,大寫____________。____________元每噸)。滿足甲方施工要求,達到三峽杯,市級文明工地,增加2元每平米。
2、上述結算單價包括勞務的人工費、鋪材費、安全責任及意外傷害保險、勞保及防護用品、應按相關法律規定支付的各種工資、高溫補貼、節假日加班、夜班、趕工補貼、自備工具用具費、醫療費、差旅費、稅金、外來勞動力就業證費、崗位培訓費及質量優良獎,安全無傷亡事故獎、安全文明施工費用以及完成本合同第二條約定的承包范圍內全部工作的其他的費用。本工程的勞務
結算款均為一次性包干,甲方不應再向乙方支付其他任何費用。七、勞務工程其他費用的確定
1、單項工程勞務原則上不再另行計算時工,若因設計變更或其它非本人班組原因造成的需另行計算時工的情況,必須按甲方的計時工管理辦法及簽證程序,由甲方現場代表簽字認可,并注明工時和單價。同時,因工程設計變更,在承包合同施工范圍內的變更工程累計增減勞務量(按定額計算)在3000元以內不予計算,超過3000元的部分按實際變量(以定額計算)進行結算。若乙方未經甲方認可,超出設計圖紙范圍變更設計或者技術以及因乙方其他原因造成返工生產的工程量甲方均不予計量,同時,因上述情況產生的一切損失均由乙方承擔。
2、保證金的返回:主體封頂后30日內,甲方保證金總額的100%給乙方(不計利息)。3、工程進度款的結算方式:乙方每月25日向甲方提交本月實際完成工程量的報表,甲方收到進度報表后10個工作日內審核完畢,審核完畢后5個總工作日內按工程進度款的80%支付乙方月進度款。
4、勞務工程結算款的支付:
(1)乙方在結算勞務工曾款時,必須嚴格按照甲方費財務制度及付款規定。程序辦理。
(2)甲方根據乙方每月實際完成的工程進行驗收,并在驗收合格后的80%在5日內有乙方相機甲方開具經雙方認可的結賬申請單,并在結賬申請帳聯上由乙方親自簽簽署自己的姓名,再有該項目施工員根據結賬申請單開具的工單、結賬單。開票員根據相關人員簽字認可的結賬申請單、工單和結賬單在開具的內部結算憑證。若乙方未按時結賬申請單或從結賬申請單開具之日起90日未到甲方完善上述結算憑證的審批及掛賬手續,則視為乙方放棄收取相應工程款的權利,由此產生的后果由乙方自行承擔。
(3)乙方要求甲方支付工程款時,必須同時具備甲方相關責任人簽字認可且未涂改的結算憑證,即:工程驗收單、結賬申請單、工單、結賬單、工程款結算明細表和內部結算付款憑證等。
(4)乙方明確地知道。甲方任何工作人員(包括但不限于施工管理人員、項目經理、處長、庫管員等)任何時候以甲方相關項目部名義向乙方出具的欠據、收據、承諾及其他任何經濟法律文書等,必須經甲方分管、主管領導審核確認后,并在5日內到甲方加蓋公章方為有效,否則無效,由此產生一切后果由乙方自行承擔,甲方不承擔任何法律責任。
5、勞務工程尾款:主體工程竣工驗收合格及本合同約定的勞務承包工程全部完工并經驗收合格交付業主后,甲方一個月內將按合同總價的
九、安全施工乙方進場時必須配合甲方全體現場工作人員進行安全教育,同時與每個工作人員簽訂安全責任書,保證安全文明施工達到市級文明工地標準。乙方必須采取相應的安全防范措施,確保自身及工作人員的財產及人身安全。乙方及工作人員在工程施工過程中的一切傷、殘、病、死等事故,單次事故藥費10000元以下均由乙方自行負責和承擔費用,甲方不付任何因為安全施工所引起的連帶責任事故和其他任何法律責任,單次事故藥費在10000以上的,超出部分按70%甲方負責,乙方負責30%。(除保險賠付外按以上計算)
十、甲方責任
1、提供必要的施工圖紙,做好技術交底,按本合同約定按計劃和時間為乙方提供施工必須的各類材料,按時提供大型機具。
2、提供施工用水、用電接口(水電費由甲方承擔)
3、派出技術人員和現場管理人員對乙方進行技術指導和現場工程質量監督管理,進行安全宣傳教育和安全檢查。
十一、乙方責任
1、按施工圖紙及施工規范和甲方及建設方的要求是施工,確保質量達標。未經甲方及監理、建設單位同意,不得進行設計圖變更、技術變更。執行甲方通知的設計圖變更、技術變更。2、指定工程進度計劃、按甲方定的施工計劃實施,確保工程如期完工。
3、乙方必須堅守工地,負責班組的全面事務。每天進行班前教育和技術交底,并做好記錄,同時必須隨時有一位施工員在現場檢查指揮工作。
4、對工程施工要用的材料要提前一周提出計劃。按規定合理使用各類材料、設備,不得浪費材料。
5、必須服從甲方管理人員統一指揮和安排,必須接受建設單位、監理單位的現場監督檢查,不得無故拒絕。否則,每發生一次上述情況。乙方就向甲方承擔500元違約金。
6、乙方與其他單項承包人必須有效地協調配合,必須配合甲方做好進度計劃、技術交底,以及完成甲%補足支付給乙方(不計利息)。
方下達的各項計劃指標。
7、乙方不得將本勞務工程轉包或分包,對本單位勞務工程自負盈虧,不能因承擔工程虧損而找甲方無理取鬧,不得以任何理由方式要求甲方在合同約定以外增加費用。
8、乙方對甲方運到現場的各類材料、設備要協助看管,必須教育工作人員嚴禁偷盜或損毀工地上的任何材料、設備、負責保護好已完工程工作成果,不得損壞。
9、乙方必須保證組織工人按期按質完成工程,對于國家和地方行業主管部門要求持證上崗的工種,
必須雇傭有相應資質證書的工人,否則,由乙方承擔相應的責任和經濟責任。乙方每月30日前向甲方報告其工作人員名單,如中途工作人員變更,在變更后立即報甲方。乙方必須按時足額支付工人工資、各種津貼、補助及相關福利費用,每月30日之前向甲方提供有其工人領款簽字的工資表(含各種津貼、補助及相關福利費用),否則甲方有權扣減勞務款直接支付工人工資(各種津貼、補助及相關福利費用),且甲方有權單方解除本合同,因此而造成的一切損失,均由乙方承擔。
十二、違約與違約責任
1、如因乙方原因未按節點工期完成各分段工程,超過1日以上的,每延誤一天乙方向甲方承擔壹千元整的違約金,并按延誤天累計計算,同時還應賠償甲方相應的停工損失。因乙方原因使相應后續班組工期延誤,則每天延期一天乙方應向甲方承擔伍佰元整的違約金,并按延誤天數累計計算。
2、工程質量按甲方管理制度進行評定,若驗收不合格者要求整改,整改后評定任不合格者,則按伍佰元/次承擔違約責任,并責令其必須整改合格,如因此逾期完工的,按本合同十二條第一款的規定承擔相應的違約責任。
3、若乙方向甲方管理人員或工作人員行賄,一經發現則視情節每次向甲方支付壹千元至五千元的違約金,斌累計計算,結算時從勞務款及履約及質量保證金中扣除。情節嚴重的移交公安機關追究刑事責任。
4、乙方承包單項勞務工程后不得將承包的工程轉包和分包。否則,甲方沒收其全部履約及質量保證金,有權單方解除合同,且按已完工程勞務款的50%作為雙反的總結算款,其余工程款作為乙方的違約金。
5、若乙方及其工作人員不服從甲方管理人員的統一指揮、調派、安排,或者其承包的工程質量三次檢查不合格,或因乙方自身原因造成其承包范圍內的工程停工,罷工或消極待工2天以上的(含2天),甲方就有權解除合同,乙方必須在收到甲方通知后24小時內撤出施工現場,逾期按1000元/天賠償甲方損失,對乙方已完成的合格工程量按合同計價后下浮50%付給乙方,剩余50%工程款作為乙方的違約金。
6、甲方不按合同約定的時間支付乙方工程進度款和工程決算款,超過15日以上,則甲方按欠款額的同期存款利息支付違約金。
7、若乙方及其工作人員采用爬塔吊、圍攻甲方或建設方辦公室、阻斷交通等過激行為要挾甲方。且相關行為未被媒體曝光,則乙方應向甲方承擔5萬元違約金。并賠償因此給乙方造成的損失(包括但不限于因此向建設業主或者發包人承擔的違約責任):若相關行為為媒體曝光,則乙方應向甲方支付10萬元違約金,并賠償因此給甲方造成的損失(包括的不限于甲方因此向建設業主或甲方的發包人承擔的違約責任),同時將依法追究乙方及相關責任者的的經濟和法律責任,情節嚴重的直接追究刑事責任。
8、乙方及其工作人員與其他單項承包人為有效協調配合,每發生一次打架斗毆,則乙方應向甲方承擔500—1000元的違約金,造成其班組的工作人員盜竊、損壞甲方材料、設備、乙方應向甲方承擔1000——5000元的違約金,情節嚴重的移交公安機關處理。
9、合同經甲乙雙方簽字后,任何乙方不得違約。如有乙方違反本合同其他約定的,應以合同總價的5%作為違約金支付給另一方。
10、甲乙雙方自愿同意并接受本合同的違約條款并甲方可以直接按其條款執行。乙方應承擔的違約金甲方可以在履約及質量保證金和工程進度款。工程尾款中直接扣除。
十三、其他約定
1、按國家稅法規定屬納稅原則,甲方支付給乙方的款項必須在項目所在地稅務機關納稅,并由甲方每次支付款項時直接代扣。乙方在異地納稅均無效,甲方任有權在每次支付款項時直接代扣稅金。本合同采用的幣種為人民幣。
2、乙方不將本工程所需材料。設備提前用書面形式通知甲方做好準備或因未做好計劃通知等,所帶來的損失、同工將由乙方自行承擔責任,因此影響了其他工種進行正常施工,也由乙方負責賠償。在施工過程中,甲方有權根據工程施工進度要求另行分包本合同約定范圍內的任何工作內容,并直接向實際承接勞務工作的單位和個人辦理結算付款事宜,且乙方無條件同意甲方從其勞務工程款項里扣除實際產生的相應費用。
3、本協議約定的違約金、賠償款,乙方同意甲方有權直接從工程進度款、工程尾款、履約及質保金中直接扣除,且由擔保人承擔連帶賠償責任。
4、乙方承諾:具有從事承包勞務合同的資質,如有乙方不具備相關資質、手續而導致本合同無效、乙方自愿承擔一切法律責任。乙方已認真閱讀并理解本合同全部條款的法律含義、在自愿的基礎上簽訂本合同。
5、擔保人自愿為乙方的全面履行本合同提供擔保,若乙方不履行本合同約定的'義務(包括但不限于乙方應承擔的的違約責任、賠償責任和保修義務),則由擔保人對此承擔連帶責任。
6、本合同一式四分,經甲、乙雙方簽字蓋章后生效,甲、乙雙方各執二份。本合同附件與本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付勞務
工程并經甲方驗收合格且甲方支付了全部勞務款后,本合同立即終止。
甲方(蓋章)____________
乙方(簽字)____________
乙方身份證號碼:____________
委托代理人:____________
家庭住址:____________
聯系電話:____________
乙方擔保人(簽字):____________
合同簽訂時間:____________
合同簽訂地點:___________
勞務承包合同 篇7
甲方:江蘇江都建設工程有限公司
乙方:湖北抹灰隊
按照《中華人民共和國勞務經濟合同法》和《建設工程承包協議書》的原則,甲方將濱江嘉園四區C4#C8#C10#住宅樓,將內外裝飾工程承包給乙方,雙方達成如下協議:
一、承包內容
按照施工圖紙室內抹灰、外墻抹灰、樓梯踏步及屋面站板抹灰。(不包括地面、室外散水、屋面找平層、室內刮棚、外墻粘笨板)等以外工程。
二、進度要求
自2XX1年5月5日至20xx年7月31日內完工。超期每日扣款1000元,因機械、停電、斷料等工期順延。
三、付款方式及價格
承包價格按圖紙結構建筑面積每平米40元計算勞務費。 乙方抹完每棟甲方按工程的進度的百分之八十付款,剩余工程款驗收合格后甲方一次性付清。
四、材料使用要求
1、乙方進入現場后根據工程的實際情況提出機具、工具及外加劑的需用量計劃交公司經理審批后由材料員進行采購.
2、因乙方管理方面而導致的材料浪費現象,超出材料部分按進場最高價格從承包工程款中扣除.
3、乙方屬清包行為,一切料具有甲方負責供應到工地,但進場時間及數量由乙方在三日前提出,甲方料具應按時進場不得延誤,如二日后料具供應不到,甲方應提前通知乙方做出相應安排,否則損失由甲方承擔。
五、施工質量要求
1、嚴格按國家現行有關規定進行施工同時接受現場管理人員的監督和檢查.
2、對于不聽從現場管理人員管理出現質量缺陷屢教不改的個人或班組,現場管理人員有權建議項目經理予以辭退;
3、乙方按國家規定的中級抹灰標準和甲方技術交底的要求施工,乙方每抹完一層或一間屋,經自檢合格后,應及時報驗甲方檢查驗收,如不合格,乙方無條件返工處理,返工材料費用由乙方負責。
4、嚴禁使用隔夜灰、嚴禁為加快施工進度而用干灰吃漿,每發現一次或一處罰款(人民幣):500元;
六、文明施工要求
1、乙方所有進場人員須嚴格執行工地的獎罰制度及規章制度,杜絕一切不良嗜好,如有發現甲方有權將其驅逐出工地或罰款。
2、嚴格執行工地出入檢查制度,未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜,不許亂進辦公室、他人宿舍,制止一切偷盜現象,發現后,根據情節輕重進行警告、罰款,直到追究刑事責任。
3、工地所發生的計時工,由工長簽字,并在當月結算時,結清計時工工資。
4、作業現場做好文明施工,做到工完料凈場地清。
5、料具管理,領取料具由乙方指定人領取,并執行工地付料時間,按時領取,乙方所領取料具嚴格按工地規定履行手續,工地按票追繳。
七、安全要求
乙方所有參與施工的人員必須嚴格遵守現場各項規章制度,一切行動聽從指揮,杜絕一切不良現象,違反者按相應規章制度規定處理,并追究乙方負責人的責任,施工人員進入施工現場必須戴安全帽,在施工中如果發生安全事故,分清責任,由責任方負責
八、本協議一式兩份,經雙方簽字或蓋章后生效;
甲方(全稱) (簽字或蓋章)
乙方(全稱) (簽字或蓋章)
20xx年 月 日
勞務承包合同 篇8
甲方:
乙方:
依國家法律、政府和行業規定,雙方就乙方為甲方提供安全保衛服務的相關事宜經平等協商一致,自愿簽訂本合同,共同遵守本合同條款。
第1條合同標的
雙方同意由乙方為甲方提供項目日常安全保衛服務。
第2條合同期限
暫定一年,自20xx年6月10日起至20xx年6月9日止。
第3條合同價格
3.1價格標準:隊員按2200元/人月(包干制),隊長按2500元人月(包干制)。
3.2安全保衛人員數量:17人(含隊長1人)
3.3服務價格:甲方應每月向乙方支付安全保衛服務費共計叁萬柒仟柒佰元整。
3.4甲方每月對乙方工作進行評估,若未發現安全保衛失職問題,綜合評定達優良以上,每月15日前支付上月安全保衛服務費,乙方應開具發票給甲方。
第4條安保范圍
4.1乙方根據項目整體的基本情況,安排班次及人員,全面負責項目的安全防范工作。
4.2乙方對所派駐人員進行崗前培訓及嚴格要求,保證巡查到位,不存在防范盲點。
4.3乙方有責任與義務遵照《倉庫治安管理條例》中的約定條款進行防范。
第5條安保人員
5.1乙方派往甲方工作的安全保衛人員(共17人)必須于20xx年6月10日前進場。
5.2乙方應與所派安全保衛人員簽訂《勞動合同》并承擔所派安全保衛人員的工資、社會保險及福利待遇。乙方所派人員在為甲方提供服務期間發生人身損害的,由乙方負責處理,甲方不承擔任何責任。
5.3乙方派駐甲方工作的安全保衛人員應儀表端莊,身體健康(25歲至45歲之間,),穿工作服上班(服裝由乙方提供),配戴工作牌,上班時間按甲方要求,正確傳達與執行。
5.4乙方派駐甲方工作的安全保衛人員應遵守甲方的各項規章制度,保持甲方良好的工作環境與安全秩序,愛護甲方的財物,注意言行舉止以維護甲方良好的形象,如發生有違法亂紀行為,并經查實屬乙方安全保衛人員所為時,由甲方指出,通知乙方確認后,乙方應嚴肅處理相關責任人,并承擔由此給甲方造成的損失。
5.5乙方對派駐人員指定領班。每天負責巡視和工作調配,并收集甲方意見,任何有關甲方安全保衛投訴,均應及時處理。
5.6乙方派駐甲方工作的安全保衛人員由乙方自行安排4天/月休息,并知會甲方。
5.7對不符合甲方用工需求的乙方外派安全保衛人員,甲方有權提出更換,乙方在5個工作日內完成人員的調換。
第6條安保標準
6.1乙方必須嚴格按照本合同條款提供安全保衛工作。
6.2乙方負責安全保衛方面的器械、服裝及手電筒、對講機的自行申購。
第7條安保班次:
工作時間:24小時輪值制(乙方亦可根據實時情況變化,進行班次/人員的調整,但需甲方同意方可執行)
行政班:1人(隊長)輪值:(2人)
早班:8:00~16:00(3人)
午班:16:00~24:00(5人)
夜班:24:00~8:00(6人)
第8條雙方責任
8.1甲方責任
a甲方履行檢查指導監督乙方的安全保衛工作,并對乙方的工作進行質量評估。
b有義務為乙方提供人員休息的場所(含一間可供6人居住的宿舍板房)及行政人員辦公場地,以便乙方留守人員處理突發事件。
c負責檢查、監督乙方的工作質量,指出、糾正存在的問題。
d甲方負責提供3張鐵架床給乙方,乙方需妥善使用與保管,損壞按原價賠償。
8.2乙方責任
a乙方派往甲方的安全保衛人員應服從甲方的領導和工作安排,遵守甲方的規章制度。
b乙方派出安全保衛人員應認真履行執勤排班、考勤、在崗培訓等業務管理職責,保證崗位滿勤。
c在值勤中,安保人員應儀表端莊,姿態良好,堅守崗位,認真履行職責。
d乙方不定期組織對所派駐人員進行應急預案(火災、盜搶、停電等)及安全應知應會等方面的培訓。
e乙方每周不少于三次以上配合甲方組織的查崗,并提供相關當值的值班記錄。
f乙方具備處理突發事件的能力,并自行構建轄區公安系統的關系。
g乙方需要嚴格政審派駐安全保衛人員,不得安排留有案底或不良行為人員進駐甲方項目。
h乙方安全保衛人員有以下行為之一者,則該安全保衛人員不能再在甲方工作。
●以任何方式占用甲方物品或偷竊;
●當值期間睡崗或脫崗者;
●受甲方監督員三次以上投訴者;
●私自觸摸防火開關,造成直接經濟損失;
●參與倉庫的中介轉讓行為者;
●不穿工作服上崗者。
I不滿勤或有違反甲方嚴令規定不得違反行為之一,每發現一次扣除當月服務費500元,每月累計達5次以上,扣除服務費3000元。
第9條違約責任
9.1如甲方無正當理由拖欠安全保衛服務費,除支付逾期的利息外,還應按月支付相當于服務費5%的違約金給乙方。
9.2如乙方提供的安全保衛服務質量達不到合同規定的標準,應支付月服務費5%的違約金給甲方。
9.3如乙方安全保衛達不到合同要求,且經甲方三次以上書面告知乙方,安全保衛質量仍不符合合同約定的標準的,甲方有權單方面解除合同。
第10條其他約定事項
10.1因乙方安全保衛的行為而引起的甲方及其他員工、任何第三方人身損害或財產損失的,由乙方承擔賠償責任。
10.2乙方負責安全保衛服務局限于甲方約定之范圍,如甲方所需服務范圍增加,則相應增加安全保衛人員(具體由甲乙雙方另立協議進行約定執行)。
10.3因不可抗力(雙方在訂立合同時不能預見,對其所發生的后果不能避免并不能克服的事件,如嚴重的臺風、洪水、火災、爆炸、戰爭及其他雙方認為的意外事件)造成乙方延遲或不能履行或不能完全履約的,經甲乙雙方協商后應免除乙方責任。
10.4本合同生效后,如有未盡事宜,雙方經友好協商同意后,以正式文件補充,補充文件與本合同具有同等效力,對本合同的任何變更,補充、續約、均須雙方協商一致采用書面形式。
10.5本合同附件與本合同具有同等效力。
10.6未經甲方書面同意,乙方不得將本合同下的權利與義務轉讓給任何第三方。
第11條爭議處理
11.1雙方如在合作中發生分歧,應當通過友好協商解決,如協商后仍無法解決,雙方應向所在地人民法院起訴。
11.2對于本合同某一條款產生爭議時而引起的協商、調解和訴訟,不影響其他條款的履行。
甲方:乙方:公司
代表簽字: 代表簽字:
二0XX年六月十日 二0XX年六月十日
勞務承包合同 篇9
發包方(甲方):
承包方(乙方): 縣 鎮 村 組 。
甲、乙雙方本著平等、互利和協商一致的原則,現就核桃樹覆膜施工的勞務承包費事宜,達成本合同條款如下,由雙方共同遵照執行。
第一條 工程概況
(一)工程名稱:核桃樹覆膜
(二)施工地點:公司西張村鎮寺下村核桃園基地
(三)工程量:
第二條 承包范圍、技術要求
整理樹行、樹盤,根據核桃樹樹形具體情況采取沿樹行雙幅、單幅或單樹人工地膜覆蓋地表。
(一)順行雙幅或單幅覆膜
1、整地:按大于地膜生產廠商標示凈寬度20CM的寬度,先用鋤頭等工具順樹行清理雜草、石塊等雜物,然后用耙、平頭鐵锨等工具平整地面。整地后的地面不得遺留易扎破地膜的大石塊、樹枝、硬草等雜物;地面保持相對平整,并使平整后的地勢有利于雨水匯集到樹根部。樹枝、雜草、石塊等雜物應就近清理至不影響田間其他后續作業的地點。
2、覆蓋地膜。一是單幅順行覆蓋。用土將地膜的一邊壓住,再將對應樹干的另一邊膜橫向剪開約1/2寬,使其通過樹干,然后將膜面壓平、拉展,用土蓋住剪開的膜面,樹根部預留雨水滲小孔(如新栽植樹無分叉,可將地膜從樹干頂部套過樹干,但不得損壞樹木及破壞其直立狀態);沿樹行將地膜兩側用土連續不間斷覆蓋,兩棵樹中間至少沿地膜寬度壓一道土,壓土量均以足以保證地膜不被大風掀起為宜;地膜覆蓋地表的行寬與地膜寬度的誤差不得大于10公分。二是雙幅順行覆蓋。順兩幅地膜摻合部連續不間斷壓土;兩幅地膜摻合5公分以下,地膜覆蓋地表的總行寬與兩幅地膜總寬寬度誤差不得大于15公分,其他技術要求與單行順行覆蓋相同。
覆膜用土必須在所覆順樹行地膜兩邊緣30公分以外取土。
(二)單株覆膜。以樹干為中心,平整1米見方的樹盤,使其四面稍高,中間略低(其他技術要求與順行覆膜要求相同)。將地膜套過樹干,平鋪到樹盤上,膜面 要拉直平展,四周壓土蓋嚴,樹干周圍壓土成半圓形(壓土時預留雨水滲入樹根部斷口),壓土不得將地膜全覆蓋。地膜覆蓋地表的長、寬與地膜長寬度的誤差不得大于10公分。
覆膜用土必須在所覆地膜邊緣30公分以外取土。
第三條 承包單價、金額
順行覆膜承包單價按實際覆蓋地表長度計算:單幅為每米 元,雙幅為每米 元。單棵果樹覆膜按實際覆膜果樹棵數計算,每棵果樹元。
承包金額的構成=單價×實收工程量+上、下浮比例金額
本工程勞務承包單價除地膜材料費外,所有涉及該工程的普通及運輸工具、餐費、勞動保護、人員及材料運輸、施工安全、管理費、保險費等費用支出項目均已包括。
本工程進場前乙方向甲方繳納 元保證金,工程進度達到三分之一后甲方退還保證金。乙方不能按期開工,保證金不予退還乙方。
第四條 工期
(一)開工日期: 年 月 日
(二)竣工日期: 年 月 日
第五條
乙方代表必須指揮工人按合同施工要求施工。先作樣板,達標后再施工。本工程工序分為整地、覆膜,整地工序完成經驗收合格后,方可進行第二道覆膜工序。
【勞務承包合同】相關文章:
勞務承包合同04-25
勞務承包合同樣本-勞務合同02-25
保衛勞務承包合同04-21
勞務施工承包合同04-24
保潔勞務承包合同04-24
工程勞務承包合同04-24
土建勞務承包合同04-26
個人勞務承包合同05-01
食堂勞務承包合同05-01
建筑勞務承包合同04-29