買賣的合同

時間：2023-03-28 09:36:18 買賣合同我要投稿

關于買賣的合同匯編15篇

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的關于買賣的合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

關于買賣的合同匯編15篇

關于買賣的合同1

　　合同編號：

　　第一部分：合同說明

　　第二部分：雙方的基本情況

　　第三部分：房屋土地情況概述

　　第四部分：房屋出售價格及手續

　　第五部分：爭議的解決

　　第六部分：合同附件

　　第七部分：合同簽署

　　第一部分：合同說明

　　1.1根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規規定，在平等、自愿協商一致的'基礎上，甲、乙雙方經協商后簽字(蓋章)生效。

　　1.2本合同一式四份，雙方各持二份，且具有同等法律效力。

　　1.3本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行約定并簽訂補充協議。

　　第二部分：雙方的基本情況

　　甲方(出售方)：

　　法人代表姓名：

　　地址：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　乙方(購買方)：

　　法人代表姓名：

　　地址：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　第三部分：房屋土地情況概述

　　3.1甲方自愿將座落于__________轉讓給乙方。乙方對甲方所要出售的房地產已做了充分了解，自愿購買該房地產。

　　3.2 上述房產全部以現況為準，雙方簽訂合同房產及土地交付乙方后，雙方永無爭議。

　　第四部分：房屋出售價格及手續

　　4.1經雙方協商同意房產及土地出售價格為人民幣_________萬元(大寫：_________)。

　　4.2本合同簽訂時乙方應將購房款一次性交付甲方，甲方同時向乙方交付房屋產權證、土地使用證及相關手續。

　　4.3甲方保證上述房產及土地產權清楚無任何糾紛，如發生產權方面的糾紛由甲方負責解決。

　　4.4合同簽訂后乙方自行辦理房地產過戶手續，并承擔相應的過戶費用。

　　第五部分爭議的解決

　　5.1本合同履行過程中如發生爭議，雙方應本著友好合作的精神協商解決。

　　5.2如爭議未能于前述方式解決，在開始協商后三十(30)日內，則任何一方均可向甲方所在地人民法院起訴。

　　第六部分：合同附件

　　6.1乙方身份證復印件

　　6.2 房屋產權證

　　6.3 土地使用證

　　6.4裁定及其他附件

　　6.5 房地產現狀錄像光盤

　　第七部分：合同簽署

　　甲方：

　　委托代理人簽字：

　　日期：年月日

　　乙方：

　　委托代理人簽字：

　　日期：年月日

關于買賣的合同2

　　雙方按照公平、誠實和信用的原則，共同確定以下條款。

　　一、產品和價格

　　;后期因規劃或設計更本合同文本內出現的所有貨幣金額，如未加另行指明，其幣種均為人民幣。

　　二、合同生效

　　本合同經雙方簽字蓋章且收到合同定金后生效。

　　三、貨款支付

　　1合同簽訂后3日內，買方按照設備總價的3%即人民幣元支付定金，款到賣方賬戶后合同生效。該筆費用保留到第一次產品排產時，自動轉為排產款。

　　2買方根據自己需要，在交貨前3個月將需要排產的產品(按照表中的電梯標號和樓號)以書面形式通知賣方，同時將該批次產品設備總價的30%作為預付款匯入賣方賬戶，賣方確認款項后安排生產。 3雙方約定款到發貨，買方將已排產的產品貨款的70%和全額運輸保險費匯入賣方賬戶，賣方在收到款項后發貨。

　　4買方以銀行本票付款的，賣方在收到銀行本票后當日發貨;以銀行匯票或支票付款的，賣方在三個工作日內經銀行確認貨款到賬后發貨。

　　5買方在本合同約定的產品交貨期后60天時仍未付清貨款的，賣方可以視作買方自動退貨并書面通知買方，也可以要求買方繼續履行本合同。

　　6根據國稅發(95)088號通知的規定，產品直接銷售給產品使用單位的，賣方不再開具增值稅發票而開具一般發票。買方需要開具增值稅發票的，在訂貨時必須將產品使用單位的名稱、地址在合同中寫明。設備款發票由開具，運輸保險費發票由運輸公司和保險公司開具。

　　四、交貨日期

　　1賣方在按期收到合同規定的各個批次產品應付款項和排產通知書后及技術規格確認書后90天內向買方交付該批次產品。

　　2賣方在約定期內未收到預付款，或雙方未對產品技術規格及設計確認的，賣方的交貨日期將根據預付款收到的時間或產品技術規格及設計確認的時間按10天為一個單位(二者中以后一時間為準)順延。

　　五、交貨地點

　　上海市閔行江川路811號。

　　六、交貨方式

　　賣方代為辦理托運，公路運輸至需方工地：”項目現場。

　　七、產品包裝

　　1賣方以合理的包裝，保障產品符合正常運輸的要求。

　　2買方收到本合同產品后，應采取相應的防淋、防潮、防竊和防強光的保管措施，防止任何損蝕、損失和損害

　　八、產品質量保證

　　1賣方保證本合同產品符合雙方確認的產品規格以及營業設計圖樣，在產品交付時隨機附產品出廠合格證書。

　　2本合同中“商標電梯產品按GB7588-20_《電梯制造與安裝安全規范》標準制造;自動扶梯和自動人行道按GB16899-20_《自動扶梯和自動人行道的.制造與安裝安全規范》標準制造。

　　3由賣方負責安裝的產品，在買方合理正常的保管和使用下，產品質量保修期為政府部門驗收合格之日起的12個月，并且不超過合同約定交貨日期起的18個月。

　　4按照國務院《特種設備安全監察條例》(第373號令)規定：電梯的安裝、改造、維修，必須由電梯制造單位或者其通過合同委托、同意的單位進行。買方或使用單位必須與賣方簽訂《產品安裝合同》，由賣方負責產品的制造和安裝質量。

　　5賣方與買方或賣方與產品使用單位簽訂了《產品安裝合同》，因非賣方原因使得《產品安裝合同》不能正常履行或終止履行的，賣方將不承擔產品安裝驗收和整機運行質量的責任。

　　6在質量保證期內，賣方對產品的缺陷負責免費修理或更換，更換下的零部件所有權歸賣方所有，由賣方統一回收。

　　7產品投入使用之前，買方應仔細閱讀賣方隨機提供的《用戶使用指南》以及國務院《特種設備安全監察條例》(第373號令)，并遵照執行。

　　8為使廢舊印刷電路板不流入市場，進而切實保護用戶利益，對所有電梯印刷電路板的更換必須以舊換新。

　　九、產品質量驗收

　　1本合同產品規格詳見雙方確認的“產品規格表”(后附)。

　　2除賣方負責安裝電梯產品之外，買方應在收到本合同產品后一周內將產品包裝破損或數量短缺的情況以書面形式向賣方提出索賠，并應當附有上述情況的有效證明，買方怠于提出索賠通知的，視為產品包裝完好、數量準確，賣方不再負責補缺或更換。

　　3雙方履行安裝合同后，賣方按國家有關的驗收技術標準進行最終質量驗收，并另向買方出具產品安裝檢驗報告和產品合格證書。

　　十、違約責任

　　1除不可抗力外，賣方未按合同規定期限交貨，或買方未按合同規定期限付清貨款的，違約方必須按逾期部分貨款總額的每天萬分之四的比例，向守約方支付逾期交貨或逾期付款的誤期損害賠償金。上述誤期損害賠償金是違約方對此類違約應付的且可預見的唯一損害賠償費，對該誤期損害賠償金的支付不影響違約方按照合同規定應該繼續履行的義務。

　　2除不可抗力外，賣方不能交貨，或買方中途退貨或被視作自動退貨的，守約方有權選擇解除合同，違約方應向守約方支付不能交貨部分或退貨部分貨款總額30%的違約金，守約方直接損失超過違約金部分，按照法律規定予以追究。

　　十一、其它

　　1買方未在合同約定的交貨日期提取本合同產品的，賣方可免費保管30天，自第31天起，買方按如下價格向賣方支付倉儲費：上海三菱的商標的電梯每臺60元/天、日本三菱的商標的電梯每臺120元/天，該倉儲費在賣方發貨前付清。在買方支付倉儲費之后，產品質量保證期順延。

　　2本合同產品的風險自交付之日起轉移。但不論何種情況，買方在沒有付清本合同項下全部貨款而提取產品的，該產品的所有權仍歸賣方所有，買方不可另行轉讓和處置。

　　3本合同價格不包括產品安裝費，為遵守國務院《特種設備安全監察條例》(第373號令)第十七條規定，雙方必須再簽訂《產品安裝合同》，編號為AZ-1。

　　4本合同及附件中的選擇項以“√”示選定，以“×”示否定，“產品規格表”以雙方授權簽署人的簽字并加蓋公章以示確認。

　　5本合同簽訂時，需要對合同條款增加和更改的，雙方應在“另行約定事項”中約定，經雙方授權簽署人簽字并加蓋公章后生效。

　　6本合同生效后，需要對原條款進行變更的，雙方應另行簽訂“合同修改書”，經雙方單位蓋章后生效。 7 “產品規格表”、“土建技術要求”、“營業設計圖”、“委托代辦運輸、保險協議”、“另行約定事項”、“合同修改書”、“產品樣本”及其他與本合同有關的協議均為本合同之附件，屬本合同不可分割部分，具有同等效力。

　　8買方自行對本合同產品進行額外裝潢的，裝潢設計方案需經賣方技術部門確認。未經確認，擅自裝潢而造成的一切后果由買方承擔。

　　9本合同正本一式肆份，雙方各執貳份。

　　10雙方發生爭議時，應先協商，協商不成，任何一方可依法向原告所在地的人民法院起訴。

　　十二、另行約定

關于買賣的合同3

　　甲方（購方）：_____

　　乙方（供方）：_____

　　地址：_____

　　郵政編碼：_____

　　電話：_____

　　法定代表人：_____

　　職務：_____

　　根據《中華人民共和國合同法》等有關法律的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守，嚴格履行。

　　第一條訂購產品名稱、單位、單價、數量約定如下：

　　1、產品名稱：_____ 。

　　2、單位：_____ 。

　　3、單價：_____ 。

　　4、數量：_____ 。

　　第二條產品質量按照國家規定的規格標準執行。

　　第三條包裝要求和費用負擔

　　1、包裝材料及規格：_____。

　　2、每包凈重：_____千克。

　　3、不同品種等級分別包裝。

　　4、包裝牢固，適宜裝卸運輸。

　　5、每包品種等級標簽清楚。

　　6、包裝費用由甲方負擔。

　　第四條交貨時間、地點

　　1、交貨時間：_____ 。

　　2、交貨地點：_____ 。

　　第五條驗收方法：。

　　第六條運輸方法及運費承擔：_____ 。

　　第七條結算方式與期限：_____ 。

　　第八條甲方違約責任

　　1、甲方必須按合同規定收貨，否則，應向乙方償付少收部分總價值_____ ％的違約金。

　　2、甲方沒有按照國家規定的等級和價格標準，壓級壓價收購，除還足壓價部分貨款外，應向甲方償付壓價部分總價值_____％的違約金。

　　3、甲方在乙方交貨后，應按時付款，每逾期一天，應向乙方償付未付款部分總價值_____ ％的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　　1、乙方未按合同規定品名、品級、數量交貨，應向甲方償付少交部分總價值_____ ％的.違約金。

　　2、乙方未按合同規定時間交貨，每逾期_____ 天，應向甲方償付遲交部分總價值_____ ％的違約金。

　　3、乙方包裝不符合合同規定，應當返工，所造成的損失由乙方自負。

　　第十條甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力，確實不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分違約責任。

　　第十一條本合同有效期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　甲方（簽章）：_____

　　乙方（簽章）：_____

　　代表人：_____

　　_____年_____月_____日

關于買賣的合同4

　　供方：

　　需方：

　　1、交貨方式，地點：項目施工地點。

　　2、運輸，包裝費用負擔：供方負責，卸貨及產品自身安裝由需方負責。

　　3、驗收標準及提出異議期限：按國家標準驗收，提出異議期限為收貨之日起5天內，如5天內無書面異議，視為型號、數量、質量均合格。

　　4、結算方式：貨到現場付合同總額的80%(計人民幣27,600.00元)，安裝完畢付合同總額的15%(計人民幣5,175.00元)，余5%做為質保金，一年質保期滿后無息付清(合人民幣：1,725.00元)。

　　5、違約責任：需方逾期付款則每天加收未付款千分之四的違約金;

　　供方逾期交貨則按每天未交貨物總額的千分之四承擔罰金。

　　6、解決合同糾紛方式：可以協商解決，協商不成，合同雙方均可向供方所在地的'法院提起訴訟。

　　7、其他約定事項：質保期12個月，如質量出現問題，供方必須在三小時內到達現場盔行維修。

　　8、需方將設備安裝完畢，第一次調試必須有供方客戶服務人員到現場指揮，需方應在調試之日三天之前用書面通知供方。如需方未盡通知義務而自行調試所引起的不良后果，均由需方自負。

　　9、本合同未盡事宜，經合同雙方協商同意，可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有相同的法律效力。本合同簽訂后雙方之間的任何補充協議或凡沒有加蓋供方公章的均屬無效，對供方無任何約束力。

　　10、乙方向甲方開合格發票。

　　供方：

　　需方：

　　日期：

關于買賣的合同5

　　甲方(需方)：乙方(供方)：根據《中華人民共和國經濟法》有關規定，為明確權利和義務，經甲、乙雙方協商就校園監控設備一事達成協議如下：

　　一、設備及安裝總造價：人民幣元(大寫：元整)，(附詳細子目設備清單)。

　　二、付款方式：

　　1、甲乙雙方自合同簽訂之日起，甲方支付給乙方，總造價30%的首付款人民幣元)。

　　2、乙方在收到首付款三天內，按照合同附頁(設備清單)所規定產品的清單、型號、規格、數量交付至甲方指定現場，經甲方現場保管人員現場驗收后，甲方給乙方支付設備安裝總造價的50%，計人民幣元)。

　　3、乙方將安裝調試完畢，甲方管理人員驗收合格后，甲方給乙方支付設備安裝總造價的17%，計人民幣元 (大寫：。)

　　4、安裝完畢甲方驗收后，剩余設備安裝總造價的3%計人民幣質保金，按售后服務質保書履行，在________年后支付給乙方。

　　三、甲乙雙方責任

　　1、甲方積極配合乙方的設備安裝，以保證順利進行監控購銷合同范本監控購銷合同范本。

　　2、乙方提供的'售后服務，工程交驗后，乙方對所提供的設備提供保修________年，甲方需專人管理設備，由乙方負責培訓甲方人員安全操作，熟悉產品性能太簡單和保養。

　　四、本合同自簽訂之日起生效，未盡事宜協商解決，甲乙雙方如有任何一方違約，交仲裁裁決。

　　五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，起生效。甲方簽字：乙方簽字：________年____月自雙方簽字之日____日

關于買賣的合同6

　　售方：（簡稱甲方）身份證號：

　　買方：（簡稱乙方）身份證號：

　　居間方：（簡稱丙方）

　　甲，乙，丙根據中華人民共和國有關法律的規定，在合法，平等，自愿，相互信任的基礎上簽訂本合同，承諾共同遵守。

　　第一條：房屋基本情況

　　1，甲方自愿將坐落在區的房屋（以下簡稱"該房屋"）出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解并實地看房，對該房屋現狀無異議，愿意購買該房屋。

　　2，該房屋的基本情況如下：

　　房屋性質：所有權人：面積：樓層：

　　產權證號：土地證號：丘號：

　　附屬設施：

　　第二條，成交價格

　　甲，乙雙方協商后的實際成交價格為人民幣：元（大寫），$ （小寫）該房屋的配套設施，過戶的相關費用由承擔。

　　第三條：傭金支付

　　甲方按照總房價款的 %支付，即為人民幣元（$ 元）

　　乙方按照總房價款的 %支付，即為人民幣元（$ 元）

　　甲乙雙方任何一方不履行本合同，或不完全履行致本合同終止的，違約方須在違約行為發生之日起三日內向丙方支付本合同約定的全部傭金，守約方已繳納的傭金將予以退還。

　　甲乙雙方惡意串通，損害丙方利益的.，對上述傭金的支付承擔連帶責任。

　　第四條：房款付款約定（本條各款項均不計利息）

　　乙方向甲方的付款約定：

　　（1）乙方于年月日向甲方支付該房屋的定金。計人民幣

　　元（大寫）$ （小寫）

　　（2）乙方于年月日過戶當日交付該房款人民幣

　　元（大寫）$ （小寫）

　　（3）

　　（4）待該房屋過戶手續辦理完畢，且甲，乙雙方確認該房屋費用交接清楚并在物業實驗單簽字七日內（遇節假日付款時間順延），結清余款。

　　第五條：相關事宜

　　1，乙方需要貸款并請丙方為其承擔他項權辦理之前擔保責任，乙方需承擔辦理貸款的相關費用。

　　2，丙方為甲乙雙方提供交易機會，并促成交易成功，協助甲乙雙方辦理產權過戶手續。

　　3，甲方承諾于年月日前騰空該房屋，并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發生的水，電，煤氣，有線電視，物業管理及戶口遷移等過戶手續及相關費用的交接事宜。

　　4，甲方保證該房屋權屬無爭議。如有共有權人，甲方保證出售的該房屋已取得其他共有權人的同意。

　　第六條：違約責任

　　1，甲方須保證該房屋權屬無爭議，若發生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛，由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。

　　2，甲，乙雙方須保證該房屋結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法，有效證件，若因此影響辦理過戶手續，產生的一切后果及違約責任均由責任方負責。

　　3，甲方認可乙方貸款方式付款時：

　　（1）貸款過程中，乙方提出終止貸款行為，則乙方須補齊所差房款，繼續履行該合同，并承擔由此而引起的經濟損失。

　　（2）乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實，可靠。如因證明不屬實或其資信度不夠等個人原因造成的貸款未果，乙方承擔相應責任及經濟損失。

　　（3）乙方須按照約定按時到指定銀行辦理貨款手續，否則貸款延期責任由乙方承擔。

　　4，如甲，乙任何一方拒絕履行合同或解除合同，或發生本條第1，2，3，款違約責任，均由違約方向守約方支付相當于合同第二條確定的房屋實際成交價的25%數額的違約金，并賠償守約方由此產生的一切損失。同時，違約方應向丙方支付總房款的2%違約金。

　　5，如因一方違約引起訴訟，守約方為訴訟支出的相關訴訟費，保全費，律師費均由違約方承擔。

　　第七條：免責條款

　　如因洪水，地震，火災和法律，政府政策變化等不可抗力原因，導致本合同不能全面履行的，甲，乙，丙三方互不承擔違約責任。

關于買賣的合同7

　　賣方：___________________

　　買方：___________________

　　買賣雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。

　　第一條商品名稱、種類、規格、單位、數量

　　____________________________________

　　第二條商品質量標準商品質量標準可選擇下列第____項作標準：

　　1．附商品樣本，作為合同附件。

　　2．商品質量，按照________標準執行。（副品不得超過____％）。

　　3．商品質量由雙方議定。

　　第三條商品單價及合同總金額

　　1．商品定價，買賣雙方同意按________定價執行。如因原料、材料、生產條件發生變化，需變動價格時，應經買賣雙方協商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。

　　2．單價和合同總金額：_________________________。

　　第四條包裝方式及包裝品處理__________________________________________。

　　（按照各種商品的不同，規定各種包裝方式、包裝材料及規格。包裝品以隨貨出售為原則；凡須退還對方的包裝品，應按鐵路規定，訂明回空方法及時間，或另作規定。）

　　第五條交貨方式

　　1．交貨時間：__________________。

　　2．交貨地點：_______________________________________。

　　3．運輸方式：_______________________________________。

　　第六條驗收方法___________________________。

　　（按照交貨地點與時間，根據不同商品種類，規定驗收的處理方法。）

　　第七條預付貨款（根據不同商品，決定是否預付貨款及金額。）

　　第八條付款日期及結算方式______________。

　　第九條運輸及保險__________________。

　　（根據實際情況，需委托對方代辦運輸手續者，應于合同中訂明。為保證貨物途中的安全，代辦運輸單位應根據具體情況代為投保運輸險。）

　　第十條運輸費用負擔_______________________。

　　第十一條違約責任

　　1．買方延付貨款或付款后賣方無貨。使對方造成損失，應償付對方此批貨款總價____％的違約金。

　　2．賣方如提前或延期交貨或交貨不足數量者，賣方應償付買方此批貨款總值____％的違約金。買方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付賣方此批貨款總值____％的違約金。任意一方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前通知對方，征得同意，否則應承擔經濟責任。

　　3．賣方所發貨品有不合規格、質量或霉爛等情況，買方有權拒絕付款（如已付款，應訂明退款退貨辦法），但須先行辦理收貨手續，并代為保管和立即通知賣方，因此所發生的一切費用損失，由賣方負責，如經賣方要求代為處理，并須負責迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協商決定。

　　4．約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的.，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　第十二條當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，并在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。

　　第十三條本合同在執行中發生糾紛，簽訂合同雙方不能協商解決時，可向人民法院提出訴訟。（或申請______仲裁機構仲裁的解決）

　　第十四條合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并互相換文或另訂合同，方為有效。

關于買賣的合同8

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　本合同由甲方為一方和乙方為另一方于________年____月____日簽訂。

　　鑒于：

　　1、依據甲方與乙方之間達成的第_________號合同，甲方有義務向乙方購買價值__________________________的貨物。

　　2、甲方有權按其義務轉讓給第三方，甲方和乙方特此同意如下：

　　（1）____方同意接受轉讓，以履行甲方反購義務，其金額達______________。

　　（2）一俟甲方義務已履行證據出示后，甲方將支付乙方代表甲方購得貨物的____________%金額。

　　（3）甲方義務已履行證據應附有下列全部文件的副本，方為有效。

　　1）購貨合同，包括按上述合同號甲方反購義務已履行的聲明。

　　2）提單或其他交貨單據。

　　3）貨物的付款證明。

　　3、為供貨方報價超過原合同價或未按購貨合同規定的.日期交貨，則解除乙方履行合同的義務。如果價格過高，或未按商定的交貨日期交貨，妨礙義務的履行，乙方應詳告甲方。

　　4、乙方同意，由于乙方違反其義務，則向甲方賠償甲方所遭受的全部損失和賠償金。

　　5、如果在________年前，乙方還未履行其代表甲方的反購義務，甲方應有權重新談判和/或全部取消本協議。

　　6、甲方和乙方之間關于本合同所發生的全部爭義應遵照國際商會調解與仲裁規則而指定的三名仲裁員予以最終解決。仲裁地點為___________________________。

　　7、本合同各方面均受__________________________法律管轄。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日

關于買賣的合同9

　　甲方：置業有限公司

　　乙方：王莉

　　經甲乙雙方協商一致，就乙方購買園西公寓閣樓一事達成如下協議：

　　1、甲方同意將其自有產權的“園西公寓”閣樓1套（位于 1號樓2-501

　　樓頂）轉讓給乙方，房號 1號樓2-601套內建筑面積約 87.72 平方米。

　　2、該閣樓總價為人民幣（大寫）：壹拾捌萬元整（小寫： 180000.00 元）。該價款不含各項稅費，如需繳納各項稅費，由乙方承擔。

　　3、該閣樓不辦理產權證，但如以后政策調整，可以辦理產權證，甲方協助乙方辦理，費用由乙方承擔。

　　4、該房用途為居住，乙方不得擅自改變結構與用途，如乙方違反，所產生的.一切后果與安全責任均由乙方自行承擔。

　　5、本協議經甲、乙雙方簽字后生效，與《商品房買賣合同》具有同等法律效力。

　　6、本協議最終解釋權歸甲方所有。

　　7、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方（蓋章）乙方（簽名）

　　日期：20xx年月日日期：201 年月日

關于買賣的合同10

　　買方：____________賣方：__________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的’規定，買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就建材買賣事宜達成協議如下：

　　第一條交貨：交貨方式：____________（賣方送貨/買方取貨）；交貨時間：____________；交貨地點：____________。

　　第二條安裝：安裝方式：____________（賣方安裝/買方自裝）；選擇賣方安裝的，安裝標準應符合建筑裝飾工程質量驗收標準，安裝費用由承擔，買方應為賣方提供必要的安裝條件。

　　第三條驗收：對于衛浴潔具的數量、規格、顏色等與約定不符或有其他表面瑕疵的，買方應在賣方交貨時當場提出異議，異議經核實賣方應無條件補足或換貨；選擇賣方安裝的，雙方應在安裝完畢后日內共同驗收安裝工程質量，經驗收未達到約定安裝標準的，賣方應無條件返工。

　　第四條付款方式及時間：雙方約定以第種方式支付價款。

　　（一）簽訂本合同時，買方支付（定金/預付款）______元（定金不得超過總價款的20%），交貨驗收后一次性支付余款；

　　第五條違約責任：

　　（一）賣方違約責任：

　　1、衛浴潔具經專業檢測機構檢測不符合國家強制性標準或合同約定質量標準的，賣方應無條件換、退貨，或賠償買方由此受到的損失；對于其他質量問題，包修期限為年，賣方負責免費修理；

　　2、賣方遲延交貨的，每日應向買方支付遲延部分價款%的違約金；遲延交貨超過日的，除支付違約金外，買方還有權解除合同，賣方已收取的定金、預付款或價款應全額返還，但買方在不收取違約金的情況下有權要求賣方雙倍返還定金。

　　（二）買方違約責任：

　　1、買方遲延提貨的，每日應向賣方支付遲延部分價款%的違約金；

　　2、買方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給賣方造成的損失，已支付的定金無權要求返還。第六條爭議解決方式：本合同項下發生的`爭議，雙方應協商或向市場主辦單位、消費者協會申請調解解決，也可向行政機關提出申訴；協商、調解、申訴解決不成的，應向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。

　　第七條其他約定事項：

　　第八條對本合同的變更或補充不合理地減輕或免除賣方應承擔的責任的，仍以本合同為準。

　　買方（章）：____________賣方（章）：__________________

　　住所：__________________住所：__________________

　　聯系電話：__________________聯系電話：__________________

　　委托代理人：____________法定代表人：__________________

　　委托代理人：____________

　　簽訂時間：____________簽訂地點：____________

關于買賣的合同11

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　為了高質量完成20_年全縣園林綠化工程，確保花卉質量，依照《中華人民共和國合同法》、林業有關法律法規及種苗管理有關規定，經雙方共同協商，簽訂本合同：

　　一、花卉品種、要求、數量、價格、金額。

　　二、乙方必須按相關技術要求，負責花卉的起苗、包裝，并按甲方要求運輸至栽植地點，由甲方負責驗收，并開具相應的花卉收據。對達不到要求的花卉，甲方有權拒絕收苗。

　　三、甲方要給乙方明確提出起苗時間，提前1天通知乙方。

　　四、乙方必須提供花卉“一簽兩證”，手續由乙方辦理，甲方提供方便，一切費用均由乙方承擔。

　　五、其他：

　　(一)本合同自簽訂之日起生效。

　　(二)本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　(三)本合同未盡事宜，以及在履行合同中發生的爭議問題雙方協商解決。不能協商解決的'，按有關法律、行政法規執行。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

關于買賣的合同12

　　上訴人（原審原告）：xxx

　　住所：xxx

　　法定代表人：xxx

　　被上訴人（原審被告）：xxx

　　住所：xxx

　　法定代表人：xxx

　　被上訴人（原審被告）：xxx

　　上訴人因買賣合同糾紛一案，不服xxx人民法院[20xx]大民初字第305號民事判決書，現提起上訴。

　　上訴請求：

　　1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請求。

　　2、一、二審訴訟費由被上訴人承擔。

　　上訴理由：

　　一、一審判決認定事實錯誤

　　1、一審法院對xxx有限公司通過銀行給xxx股份有限公司的60000元匯款的認定有錯誤。

　　首先，上訴人與被上訴人并未在協議書中約定由第三人xxx有限公司代為償還貨款，也沒有簽訂第三人代為償還的補充協議，所以一審法院斷定此60000元乃被上訴人給上訴人的部分貨款毫無事實根據與法律依據。

　　其次，根據《合同法》第八條“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同”與第八十四條“債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的，應當經債權人同意”的規定，而被上訴人并沒有已經履行清償貨款義務的證據，也沒有上述義務已轉移給第三人承擔的相關證據，法官僅根據推論就認定60000元為被上訴人給上訴人的部分貨款，明顯違背了“以事實為根據”的法律基本原則。

　　2、一審法院對貨款59820元的性質認定有錯誤。

　　首先，被上訴人所提供的四份對賬單的另一方為xxx集團湖南分公司，與xxx股份有限公司是兩個不

　　同的公司，不符合證據的關聯性標準。

　　其次，被上訴人所提供的四份對賬單均是復印件，來源不明，真實性值得考慮；而且，僅憑對賬單并不能就此認定59820元為xxx集團湖南分公司擅自扣除的稅金，事實上，這59820元應為被上訴人向xxx集團湖南分公司所支付的貨款，屬于貨款的一部分，只不過分開寫出來罷了。而被上訴人所在賬單上的.簽字頁恰恰證明了被上訴人對59820元為被上訴人所欠上訴人的貨款的一種認可。

　　再次，被上訴人所提供的四份對賬單，最晚日期為20xx年12月份，而被上訴人的一審答辯狀日期則為20xx年6月29日，即使被上訴人所提供的四份對賬單是真實的，那么以此來要求抵銷雙方在20xx年4月30日對欠款149581.2的對賬確認函，也已經過了訴訟時效。

　　二、一審判決適用法律錯誤

　　1、一審法院根據《民法通則》第一百一十二條第二款和第一百三十四條第（八）項規定，認定上訴人要求被上訴人支付逾期付款利息于法無據屬適用法律錯誤。

　　根據特別法優于一般法的法律原則，如果《合同法》與《民法通則》就同一個問題都有規定的，應優先適用《合同法》。而本案屬于典型的買賣合同糾紛，根據《合同法》第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”與第一百一十二條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失”的規定，被上訴人應當支付上訴人貨款112816.8的逾期利息。

　　2、一審法院對證據的審核認定適用法律錯誤。

　　首先，《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第五條“在合同糾紛案件中，主張合同關系成立并生效的一方當事人對合同訂立和生效的事實承擔舉證責任；主張合同關系變更、解除、終止、撤銷的一方當事人對引起合同關系變動的事實承擔舉證責任”。被上訴人應當對合同的履行承擔舉證責任。在本案中，被上訴人并不能就已經清償了上訴人的貨款提供充分有效的證據證明，所以應該承擔不能證明的后果。

　　其次，根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第十條“當事人向人民法院提供證據?應當提供原件或者原物。如需自己保存證據原件、原物或者提供原件、原物確有困難的?可以提供經人民法院核對無異的復制件或者復制品”，第六十九條第四項“無法與原件、原物核對的復印件、復制品不能單獨作為認定案件事實的依據”，第七十三條“雙方當事人對同一事實分別舉出相反的證據但都沒有足夠的依據否定對方證據的人民法院應當結合案件情況，判斷一方提供證據的證明力是否明顯大于另一方提供證據的證明力，并對證明力較大的證據予以確認”。在本案一審質證中，被上訴人已對我方提供的證據4、證據5的真實性沒有異議，而兩證據足以證明被上訴人欠上訴人112816.8元貨款事實的存在。而我方對對方所提供的證據3即四份對賬單的真實性存在異議，而對方也沒有足夠證據證明其真實性，所以根據證據蓋然性優勢原則，應對我方證據進行確認并以此為依據進行判決。

　　綜上所述，一審判決認定事實錯誤，適用法律錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，請求貴院撤銷xxx人民法院（20xx）大民初字第305號判決，并請求法院判決被上訴人支付上訴人貨款112816.8元及預期利息以及承擔本案一、二審全部訴訟費用。

　　此致

　　xxx中級人民法院

　　上訴人：xxx

關于買賣的合同13

　　商鋪出售是商鋪所有權即產權的轉移，一般商鋪購買者擁有商鋪產權證，商鋪的產權總共有40年，商鋪產權人擁有商鋪處置權、收益權等權益。

　　那么如何簽訂商鋪買賣合同呢?簽訂商鋪買賣合同是最重要的一步。其中，合同中明確約定公攤的面積、明確約定交房的期限、明確注意物業管理問題、注意相鄰權的問題、明確約定商鋪的交房條件等詳細相關內容請閱讀下文。

　　1、合同中明確約定公攤的面積

　　購房者在購買商鋪的同時，有必要讓開發商在購房合同中約定好當商鋪公攤面積過大或過小時的解決之道，這樣購房者在購買商業物業中，遇到諸如商鋪公攤問題時，不至于陷入被動。只有事先約定嚴密詳盡，才能在前述情況出現時順利維權。

　　2、明確約定交房的期限

　　在簽訂商鋪買賣合同時應就交房期限做嚴格的規定，并約定一旦逾期交房時，開發商除了承擔延期交房的違約金外還應當承擔購房者的租金損失。

　　3、明確注意物業管理問題

　　相對于住宅而言，商用物業(尤其是商鋪)因經營業態各異，物業的屬性呈現多樣性，因此商用物業(尤其是商鋪)單獨成立業主委員會的可能性很少、難度較大。購房者在購買商鋪時極易忽略的環節。因此購房者在購置商鋪時，不要輕易和開發商簽定物業管理合同。

　　4、注意相鄰權的問題

　　在物業日常的經營活動中，有關商鋪相鄰權的紛爭也時有發生。購房者在購置商鋪之前，應了解整個物業的整體規劃，做到宜細不宜粗，明確好物業的通風、采光、通行以及物業的建筑布局走向等，以避免日后商鋪在經營上帶來的不必要的`紛爭。

　　5、明確約定商鋪的交房條件

　　商業物業的房產條件對投資商的招商以及經營者日后的經營都相當重要。在簽訂商鋪時應特別約定物業的平面格局、樓板承重、停車位、消防、廣告位、客貨梯、出入口、通透性、展示面、柱距、層高以及配套設施等條件，并在交房時特別予以注意驗收。

　　以上就是對“如何簽訂商鋪買賣合同”的一些介紹。商鋪交易隨著城市的發展越來越頻繁，發生商鋪買賣糾結的情況也常常發生，而商鋪交易糾結一般情況下標的都比較大，糾紛解決也比較麻煩，我們在碰到這類糾紛時，最好向專業律師進行咨詢，以免受到更多的損失。

關于買賣的合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方經友好協商，就共同購買鏟車事宜達成如下合伙協議：

　　一、利用合伙人自身具備的資金管理優勢，購買鏟車一臺，致使在工作生產中創造勞動成果，分享經濟利益。

　　二、甲乙雙方于____年____月____日購買鏟車一臺，金額分配：甲方拿出資金：____元，乙方拿出資金____元。

　　三、分配利益

　　在利益分配中甲方應得利益的____%，乙方應得利益的____%。

　　四、退伙

　　自愿退伙。在經營期限內，有下列情形之一時，合伙人可以退伙：合伙協議約定的退伙事由出現、經甲乙雙方合伙人書面同意退伙、發生合伙人難以繼續參加合伙企業的法定事由。合伙人擅自退伙給合伙造成損失的.，應當賠償其他合伙人的全部損失。以上情形的退伙以實際發生之日為退伙生效日。

　　五、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。

　　甲方簽名：

　　乙方簽名：

　　____年____月____日

關于買賣的合同15

　　甲方(賣方) ：

　　乙方(買方) ：

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：

　　一、甲方自愿將坐落在 ___________________________________________________ ______________________房產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的`土地使用權同時出賣給乙方。

　　(附平面圖) 二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫 _____________________________________,即人民幣小寫_____________ 。

　　三、乙方在簽訂本合同時，支付定金，即小寫 ________________ 。

　　四、乙方支付定金之日起_________ 個月內，向甲方支付首付款(定金從中扣除) 。五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。

　　六、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產公證手續，待房產公證到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。

　　七、甲方應在公證前將該房產交付乙方; 屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用; 無欠賬，如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。

　　八、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付______ 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付______元罰金，逾期 30 日視為毀約。房屋買賣大全

　　九、附加條款：

　　1._________________________________________________ 2、3、4、

　　十、本合同一式三份，甲乙各一份，公證一份,具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。

　　甲方(賣方) ：

　　(印) 身份證號：

　　住址：

　　電話：

　　年乙方(買方) ：

　　(印) 身份證號：

　　住址：

　　電話：

　　年月日月日

【買賣的合同】相關文章：