工程施工合同(合集15篇)
現今社會公眾的法律意識不斷增強,合同的法律效力與日俱增,合同協調著人與人,人與事之間的關系。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?以下是小編整理的工程施工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
工程施工合同1
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方本著公平、公正、平等、互利的原則訂立合作協議如下:
一、甲方將土石方工程和乙方進行合作。由乙方出資,乙方占總利潤的70%;甲方不出資,負責管理及項目的簽訂、收款等工作,甲方占利潤的30%。
二、本合作協議期即土石方工程施工合同期滿全部工程尾款收回完,協議自動失效。
三、甲乙雙方合作期間,盈利或虧損各自按比例分配。
四、合作期間雙方一方持卡,一方負責保管該儲蓄卡密碼,以確保項目資金安全工程施工正常運作。任何一筆款項支出都必須雙方簽字認可或電話告知,以短信的形勢等。
五、合作期間,甲乙雙方均不得以任何理由借用或暫用資金。
六、雙方的共同管理和施工期間收到的工程進度款,只限本著本項目工程的機械費及民工勞務費用的支出,或工程相關的費用支出。與本項目無關的資金費用不得支出,每個月按比例支付部份分成。
七、合作期間隊伍的選擇及分項工程的定價由雙方共同協商確定。
甲方(蓋章) ___________ 乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日
工程施工合同2
發包方(甲方):_________
承包方(乙方):_________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》,結合本工程具體情況,經雙方協商達成如下協議:
第一條工程概況
1、工程名稱:平陸縣西街初中遷建項目一標段。
2、工程地點:平陸縣西韓窯村,砥柱廣場北側。
3、工程內容:載體樁施工
4、工程范圍:圖紙范圍內樁基工程
第二條承包方、合同價款及支付方法
1、承包方式:機械成孔,甲方提供水、電、扎絲、焊條、鋼筋、混凝土,其余機械設備、材料、人工由乙方負責。
2、合同價款:
按實際施工樁數,以65元/米按有效樁長進行結算。
3、合同價款支付方式
(1)工程進度款:1#、2#、3#樓按每棟樓載體樁完成后,付每一棟樓載體樁合同價的50%,1#、2#、3#樓載體樁全部完工后付至合同總價的70%,載荷試驗完成合格后付至合同總價的90%,剩余10%竣工驗收后一個月內付清。
(2)合同價款的調整:合同價款簽訂后,任何一方不得擅自改變,但發生下列情況之一時,合同價款按實際情況進行增
1)甲、乙雙方代表確認的工程量增減;
2)甲方代表確認的設計變更或工程洽商;
第三條工期
施工現場達到“三通一平”,基坑開挖至標高,具備開工條件后,以監理書面簽署的開工令日期為開工日期。有效工期為日歷天,雨天除外。
第四條工程質量
乙方嚴格按照國家有關規定、樁基施工驗收規范及工程設計圖紙要求進行施工,質量達到合格。
第五條甲方的權利和義務
1、甲方應向乙方提供樁基施工所需的圖紙、勘察報告、測量成果等有關資料負責放線、乙方人員配合。
2、甲方負責在開工前施工現場達到“三通一平”,水、電接入施工現場相應位置,保證滿足施工期間的需要。
3、甲方委托樁基檢測試驗、材料試驗、水電費、稅收并承擔相關費用,協調處理好周邊關系,保證施工正常進行。
4、對乙方施工過程進行質量安全的監督和檢查。
5、甲方負責放主軸線,乙方負責放線施工。
6、嚴格按合同約定及時支付工程款項。
第六條乙方的權力和義務
1、乙方在施工前認真熟悉施工圖紙,并按圖紙要求進行放線
2、嚴格按照國家有關規定、規范施工,接受甲方與監理的監督和檢查,服從甲方的現場管理;
3、保證施工機械正常工作;
4、乙方按有關規定采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用。
5、負責載體樁施工資料的現場記錄、收集、整理、負責建設單位、監理單位的簽字蓋章。并按照山西省地方標準20xx裝訂,裝訂完成后交付給甲方。
第七條雙方施工現場代表
本工程甲方指派同志、乙方指派同志為現場代表,共同解決施工中的有關問題,行使合同約定的權力、履行合同約定的義務。
第八條違約責任
甲乙雙方應嚴格履行各自合同條款,保證合同順利履行。如任何一方發生使合同無法履行的行為,應承擔對方的經濟損失。
第九條本合同履行過程中根據合同發生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書等書面形式資料均應作為合同條款的補充內容,與合同條款具有同等效力。甲乙雙方認真履行合同,雙方發生糾紛應友好協商解決,若解決不成,可向項目所在地人民法院訴訟。
第十條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執壹份,具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同3
發包方(甲方):
承包方(乙方):
為了對裝飾工程順利進行,明確雙方權利義務,經雙方商定達成協議如下:
一、工程概況
1、工程地點:
2、承包范圍:
3、承包方式:
4、工程質量等級(優良或合格):
5、工程工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工,總工期天數為天。
6、合同價款:
二、甲方工作
1、開工前天,向乙方進行現場交底,騰空房屋,消除影響施工障礙物。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、速度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其它事宜。
3、由乙方辦理。
4、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔費用。
三、乙方工作
1、指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執行施工規范,安全操作規程,防火安全規定,環境保護規定。做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收編制工程結算。
3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物,設備管線等不受損壞。
四、有關工期的約定
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,經雙方協商同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4、因設計變更,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
5、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方元;甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天向乙方支付元違約金。
6、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付元違約金。
五、于工程質量及驗收的約定
1、設計變更和國家制訂的施工及驗收規范為質量驗收標準。
2、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲、已雙方應辦理交接手續。已方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失及返工費用由甲方承擔,工期順延;責任由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續、
六、關于工程價款及結算的約定
1、雙方商定本合同價款采取用第種;
(1)固定價格。
(2)固定價格加%包干風險系數計算(已記入合同價內),包干風險不包括以下內容:。
(3)調價格:按雙方議定價進行結算。
2、本合同生效后,甲方分次,按附表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。工程款付款時間表
七、有關安全生產和防火的約定
1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全技術操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
3、甲方的圖紙或作法說明必須符合有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,否則后果與乙方無關。
八、設計變更
1、施工中甲方對原設計進行變更,應在變更前天向乙方發出書面通知,乙方按通知書進行變更,延誤的工期相應順延。
2、施工中乙方對原設計提出的變更要求,經甲方同意后方可實施,乙方未經同意不得擅自變更設計,否則,因變更導致的經濟損失,有乙方承擔,工期不予順延。
九、補充條款:
十一、附則
1、本合同由甲、乙雙方直拉簽訂,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、合同履行完后自動終止。
4、本合同的附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同4
發包方(甲方):貴陽XXXXXX總公司
承包方(乙方):貴州XXXXXXXX有限責任公司
第一條 合同依據
本合同的法律依據是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的(清鎮寒坡嶺XXXXXX新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據進行計算及核定。
第二條 工程名稱、地點和范圍及內容
一、 工程名稱:清鎮XXXX工程
二、 工程地點: 清鎮XXXXXX內
三、 工程范圍及內容:
1:清鎮寒坡嶺XXXXXX防雷接地安裝
2:清鎮寒坡嶺XXXXXX全所照明安裝
第三條 承包方式
本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用XX年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字(XX)04號文件頒發的(關于發布貴州省電力建設裝置性材料綜合預算價格(XX年價)的通知);費用構成執行(電力工業基本建設預算管理制度及規定)(XX年版);根據貴州省電力公司電技經(XX)43、44號文件:其它相關費用依據其它相關資料計算。
第四條 工程價款支付及結算方式
1. 該工程以貴州XXXXXXXX有限責任公司編制的(清鎮寒坡嶺XXXXXX全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據簽訂施工合同。
2. 預付款方式:按工程預算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。
3. 結算方式:工程竣工驗收合格后,按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。
第五條 工程質量標準、驗收和保修條件
本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規范)進行施工,相關驗收標準執行國家及電力行業規定,并通過相關職能部門驗收,本工程的保修期一年。
第六條 雙方協作事項
甲方負責:
一:甲方應協調好該工程與有關單位的聯系,確保該工程的施工進度。
二: 甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責:
一:乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門審核。
第七條 違約責任
按國家的'相關法律法規追究對方的違約責任。
第八條 發生經濟糾紛處理方式
如發生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第九條 施工工期
本工程年月日前完工。
第十條 工程承包方式
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第十一條 安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十二條 工程造價
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。
第十三條 合同份數
本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十四條 該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲 方:(公章) 乙 方:
負責人:(簽章) 負責人:(簽章)
日期:年 月 日 日期: 年 月 日
工程施工合同5
甲方:_______________
乙方:_______________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協商一致,簽訂本合同。
一、工程名稱:
_______________護坡工程
二、工程地點:
_________________________
三、工程內容:
護坡總體積:長_____×寬_____×高_____ = ____________。
護坡總投資__________元。
四、合同工期
1、經雙方協商確定工作日為_____天,自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的自然情形,或者甲方要求乙方暫停工作,工期相應順延。
五、質量標準
1、工程的總承包價暫定為人民幣大寫_______________整,¥__________元。
2、總承包價為包干價,包含了人工、機械、管理、協調、稅費等一切費用,甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、工程量的確認:施工過程中,若工程量變更,根據上述單價另行簽訂補充協議,或工程變更單。
4、支付方式:工程完工后,付給合同總價_____%,余款按規定竣工驗收后_____日內全部支付。
六、甲方義務
1、按時向承包人撥付工程款。
2、工程文明生產中涉及環保、衛生以及社會治安等問題由發包人負責解決且工期順延。
七、乙方義務
1、在本合同簽訂生效后二天內向甲方提交該項目施工方案及進度計劃。
2、自覺接受發包人及有關主管部門的管理、監督和檢查,確保施工機械安全性能良好,操作人員持上崗證上崗;接受發包人及有關主管部門日常對機械設備、材料質量,操作人員的有效證件、持上崗證情況的檢查。
3、在施工過程中按發包人統一規劃堆放材料、機具,按發包人標準化工地要求設置標牌,搞好工區的管理,做好職責區的治安保衛工作。
八、施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受甲方安排的檢查人員實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人按全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔。
九、違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款,若有逾期,甲方應向乙方支付違約金,違約金數額為應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息。
2、因非甲方原因、不可抗力原因,乙方未按期完成工程內容,每逾期一日,乙方應向甲方支付本工程總金額千分之五的違約金;逾期超過10日,甲方有權單方面解除合同。
十、其他
本協議自雙方簽字或蓋章后生效,一式二份,雙方各持一份。未盡事宜,當發生時甲乙雙方互相協商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同6
甲方:________
乙方:________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規之規定,經甲、乙雙方自愿友好協商一致,就乙方承包甲方諸暨項目護坡工程所涉及相關事宜,共同達成如下合同條款,雙方嚴格遵守執行。
一、工程概況
1、工程名稱:諸暨項目護坡工程(以下簡稱本工程)。
2、工程地點:諸暨(諸安快速道旁)
3、工程內容:甲方指定范圍內土坡護坡加固工程,內容包括:工作面平整、腳手架搭設和拆除、錨桿布設、鋼筋和鋼絲網布設、排水溝布設、噴漿等全部護坡施工內容。
4、承包方式:乙方全承包,乙方包人工、機械設備、材料場內轉運、工期、質量、安全等
二、建設工期
總工期30天(從開工之日起至工程完工之日止),開工日期以甲方通知為準。本合同工期如遇設計變更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窩工時,工期經甲方簽證后可順延。
三、承包單價
1、本工程價款實行綜合單價包干:22元㎡。
2、上述綜合包干單價包括但不限于:乙方為實施本工程所需的全部人工費、機械設備及燃油費用、電費、各項措施費、材料下車場內運輸,設備進出場費、以及乙方負責施工現場安全、施工現場管理和維護所需全部費用,以及利潤和稅金等。
3、前述包干單價確定后,在包干價范圍內,本合同不再執行與工程計價有關的定額及文件,也不再因市場人工及材料等費用的漲跌而進行調整,乙方更不得以虧損等為由要求甲方增加合同價款,相關可預見及不可預見的一切合同風險已經合同各方預見。
四、工程量計量
所有結算工程量以甲方現場收方數量為準。
五、工程款支付
1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量,并經甲方確認后十個工作日內一次行付清(乙方收款前提供,并應向甲方出具民工工資已付清、工程及與工程有關的事務已處理完畢的書面承諾)。
2、如乙方違約,甲方有權暫停工程款的支付直至乙方違約行為消除或取得甲方書面諒解之日止。如乙方的違約行為屬于根本性違約的,甲方有權視情節減少或全部拒付工程款。
六、雙方職責
(一)甲方職責
1、負責在乙方進場前2天提供施工場地,并配合乙方施工前的測量工作。
2、協助乙方辦理相關手續,協助乙方解決施工現場周邊關系。
3、提供乙方施工所需材料,如水、水泥、河砂、鐵絲、鋼絲網等。甲方提供給乙方的材料需經乙方簽收,如有浪費和損壞,乙方需照價賠償。
4、做好施工質量、工期的監督工作和工程質量的驗收工作。
5、配合乙方進行設備場內轉運。
6、向乙方提供水源電源接口。
(二)乙方職責
1、指派 作為乙方履約代表暨項目負責人,全權代表乙方履行本合同,代表乙方處理相關工程事務,簽收相關工程文件等。
2、應嚴格遵守安全生產、文明施工規范,確保安全生產和施工質量,承擔施工過程中的所有責任,嚴格執行政府有關部門的法規及政策。
3、應在施工現場設置警示標志并嚴格人員進出管理,防止無關人員進入施工現場。
4、自行管理其現場員工,如發生安全事故及其他人身傷亡事故,均由乙方自行負責處理并承擔一切經濟和法律責任。
5、負責工程資料的整理、歸集。
6、不得拖欠民工工資,工程完工前應處理完畢工傷事故等工程及與工程有關的事務。乙方應在工程完工后____日內向甲方提供民工工資已付清、工程及與工程有關的事務已處理完畢的書面承諾。
七、爭議解決
履行本合同如發生爭議,由甲、乙雙方友好協商解決,協商后達成一致意見的補充協議是本合同的一部分;如協商后不能達成一致意見或一方不愿意協商的,則交由本工程所在地有管轄權的人民訴訟解決。
八、施工工藝要求及工程驗收標準
1、施工前對施工面進行清理,要求坡面平整,無樹根石塊以及其他尖狀物,土質表面無寬度超過3c的裂縫。
2、鐵絲布設:豎向布置,間距2,上部用直徑16以上鋼筋牢固地固定在地面上,露出地面不得超出5c。
3、鋼絲網布設:滿鋪,并與鐵絲綁扎,綁扎間距小于50c。離地面不得大于2c。并用直徑6的鋼筋固定在土層上。
4、排水孔的布設:用15c長32線管間距2布設。噴漿前用亮膠封住外口,并與鋼絲網綁扎固定,噴漿成型后拆除亮膠。
5、排水溝的布設:邊坡上部距邊1.2設置排水溝。根據地形確定坡度,但必須保證溝底無積水。
6、混凝土漿不得有漏噴、掉漿,噴漿完成面不得集水,鋼絲網外露不得超過5%,鐵絲不得外露。
九、違約責任
1、如甲方逾期付款(因乙方原因除外),每逾期____日,應向乙方支付合同總價1%作為違約金。
2、如乙方逾期完工,每逾期____日,應向甲方支付合同總價1%作為違約金。
3、乙方施工質量驗收不通過延期整改的,所導致延期部分不作簽證。乙方除支付違約金外還需承擔因延期所導致甲方的經濟損失。
十、附則
1、本合同正本一式兩份,甲、乙雙方各執一份,兩份具有同等法律效力。
2、本合同自甲、乙雙方簽章之日起生效,至本合同中的全部合同權利義務關系完結后自然失效。
甲方(蓋章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(簽字):________________ 身份證號碼:____________________
________年____月____日 ________年____月____日
工程施工合同7
發包方(甲方): 承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合建筑裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的建筑裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議: 工程慨況
1.工程地址 ;
2.工程承包方式:
3.工程期限:開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
4.工程保修:隱蔽工程為3年,裝飾工程為1年。保修期內出現的問題(屬于乙方范圍)所造成的直接損失和間接損失均由乙方負責。如甲方人為因素造成損壞,乙方不付責任。
5.合同價款:本合同工程造價為(大寫): 元;
6.本合同生效后,甲方分 次,按下表約定支付工程款,尾款竣結算時一次結算。
7.質量要求:
a.工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。
b.本工程如甲方需要更改主要材料,則按預算表上單價為基準,多退少補,按實計價。
c.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
d.凡由甲方自行采購的材料,設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
工程施工合同8
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本協議。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數天。
四、質量標準
工程質量標準:
五、合同價款:
金額(大寫):元(人民幣)
六、發包人向承包人承諾按協議約定的期限和方式支付協議價款及其他應當支付款項。
七、協議生效
協議訂立時間:年月日
協議訂立地點:
本協議雙方約定生效,本協議生效后承包方和發包人各持一份。
發包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
年月日 年月日
工程施工合同9
業主方: (以下簡稱甲方) 承建方: (以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方共同協商,本著平等自愿,公平合理的原則,訂立以下建房協議。
第一條:工程概況
1、工程地點:
2、工程內容:住宅樓圖紙內土建主體工程,樓地面至結構層,室內外墻面砂漿粉平,即毛胚房。不包括:門、窗、花瓶欄桿、樓梯欄桿、刮瓷、頂棚粉刷、波形瓦、屋面雨落管、鋼梯、屋頂水箱、架空隔熱板,室內、外裝飾和粘貼工程,水電安裝工程,屋面、衛生間卷材防水工程,室外散水、排水溝、化糞池、院場、圍墻、大門等附屬工程。;
3、工程承包方式:承包方式為乙方包工包料;
4、工程期限240個日歷日天,即開工日期_____年___月___日, 竣工日期_____年___月___日;
5、價款:本合同造價按建筑面積每平方米850元結算,施工圖建筑面 積實有303.2平方米,主體土建工程總造價303.2×850元/m2=257720元(大寫:貳拾伍萬柒仟柒佰貳拾元整)。該款項未含經甲方認可的工程變更增刪部分,但包含本合同約定的應由乙方購置的材料費用。
第二條:施工圖紙
甲方提供施工圖紙,乙方按甲方提供的圖紙施工。
第三條:甲方責任義務
1、工程未經驗收,提前使用,發現質量問題,由甲方承擔。
2、延期開工,甲乙雙方不能按時開工的應在協議約定開工日期前 5天通知對方,工期順延。
3、暫停施工,甲方確有必要時,可要求乙方暫停施工,并在提出要求 后48小時內提出處理意見。乙方按甲方要求停止施工,妥善保護已完工程,實施了甲方提出的處理意見之后向其提出復工要求,甲方同意后繼續施工。甲方在規定的時間內未提出處理意見,乙方可自行復工。
4、在規定的保修期內,不屬于乙方的責任造成的質量問題,當甲方要 求乙方修復時,乙方要本著對用戶負責的精神,給予處理,返修費用由甲方承擔。
5、土方外運甲方自理。
6、協調好鄰里關系,辦理好一切建房相關手續,交納相關費用,向乙 方提供施工圖紙4套。
第四條:乙方責任義務
1、乙方應向甲方提供具體施工規范,經甲方確認后,由乙方在施工過 程中遵照執行;
2、施工中嚴格按照合同及報價約定的項目認真施工,執行安全施工操 作規范、防火規定、施工范圍及質量標準,按期保質完成工程;
3、嚴格按材料明細標明所指定的材料質量、規格、品牌、單價,購進 材料并得到甲方的認可;
4、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場;
第五條:工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時商定相關工程費用及工期。
第六條:材料供應
按合同約定由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料到達施工現場前通知甲方,雙方共同簽字驗收后方可使用。
第七條:工期延誤及雙方責任
對以下原因造成的工期延誤,經甲方認可工期順延:
1、工程量變化和設計變更;
2、經甲方事先同意,修改原設計方案造成臨時停工;
3、不可抗力。
4、甲方同意工期順延的其他情況。
5、因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成質 量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條:建筑材料的選用:
1、鋼材采用昆鋼;
2、水泥采用奧環水泥,按每一施工段所需的數量,分批組織進場。
第九條:質量標準
1、工程驗收標準為建筑工程施工質量驗收統一標準即GB 50300-20xx 一次性驗收達合格標準;
2、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方確認,增加的費用,應另簽訂補充合同;
3、凡有甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方負責;施工質量由乙方負責;
4、甲方如自聘監理,應在工程開工前以書面形式通知乙方,以便與工作銜接,同時,甲方也可以在工程竣工驗收時聘請監理師做最終驗收。
第十條:工程質量及保修范圍
1、工程竣工后,乙方書面通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后15 日內驗收;若甲方接到驗收通知后,15日內不到現場驗收,乙方按甲方驗收合格處理;
2、保修范圍,乙方承包范圍內工程,按《建筑保修辦法(試行)》第 三條、第四條的規定進行保修。
第十一條:工程款支付方式
1、付款方式:合同簽定后甲方支付給乙方工程總造價的40%(壹拾壹 萬元整),一層板面澆灌后支付工程總造價的30%(柒萬元整),封頂后支付工程總造價的20%(伍萬元整),工程驗收合格后,扣除2%的保修金,其余尾款一次付清,2%的保修金一年保修期滿后,30天內付清。
2、基礎超深、設計修改、甲方變更產生的增減工程,包干范圍以外工程,按實際增、減工程量結算,結算單價施工時雙方商定的價格。
3、如施工工程發生變更,按甲方簽認的變更圖紙為結算依據。
第十二條:違約責任
1、凡因合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同的約定或違反國家 法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
2、非甲方及本合同第七條明確的原因,乙方所實施工程不能按期經甲方驗收合格的,每延誤一天向甲方支付違約金人民幣三百元,遲延十五日以上的,甲方有權解除本合同另行委托施工單位,同時有權要求乙方承擔另行委托施工單位的全部費用,該費用由乙方接到甲方通知后三日內付清。
3、本合同生效后,擅自解除合同方,按合同總價的5%作為違約金。擅自解除合同,給對方造成的實際損失超過違約金的,應對超過部分進行補償;
第十三條:其它約定
1、施工中乙方不得隨意更改圖紙,甲方如需要更改結構,必須取得設 計單位的同意后方能更改。
2、工程必須按照國家規范和規程施工,不按圖紙設計要求施工,工程 質量不合格,造成返工和損失的,責任由乙方承擔。
3、所有建筑材料由乙方購入,甲方負責檢查把關和驗收.出現建材質量 問題和造成的損失由乙方負責。
4、為確保工程質量梁、柱、板必須按規范進行保養。
5、干燥季節施工時,磚、模板必須在澆足水后才能使用。
6、乙方負責施工場地的清理平整,工程用水、電的架設(含所需設備 及材料)。及時向甲方提出施工中所需要修改的地方或建議,供甲方參考。嚴格按照設計圖紙及說明、要求進行施工,按合同規定的時間竣工驗收并交付使用。負責在規定的保修期內,因乙方責任引起的工程質量問題無償修復。
7、加強平時的監管,梁、柱、板的模板,鋼筋制安,砼澆灌等關健環節要確保質量。
第十四條:合同效力
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字之日起生效;
2、在施工過程中的未盡事宜,可另行簽訂補充合同,與本合同有同等法律效力;
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同10
發包方(以下簡稱甲方)__________________
承包方(以下簡稱乙方)__________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
二、工程承包范圍
安全維護及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價
工程造價為:__________________元整
五、質量標準
1、質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
2、使用標準、規范(包括但不限于以下內容)
(1)本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
(2)本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
1、本工程計算編制原則:按____________________________________統一解釋進行編制。
2、人工、材料價格的確定:人工工資按__________________計取,材料價格按照__________________執行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
1、工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.
2、在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
2、因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份,甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)__________________
______年______月______日
工程施工合同11
發包單位:(甲方)
承包人:(乙方)
根據中華人民共和國經濟合同法和建設安裝工程承包合同條例的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
第1條:工程概況
工程名稱:九龍明珠D標段
工程地點:
工程內容:
含如下內容:地下室基礎承臺及基礎梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側后由甲方負責外運。
工程總價:按下室占地面積×18元(此價格含不可考慮的因素,沒有任何價格調差)。
工期:
第2條:合同使用標準和法律
1、合同使用標準:GBJ7—89、JGJ94—94
2、適用法律:中華人民共和國經濟合同法和建設安裝工程承包合同條例
第3條:甲方工作
1、公布工地各項管理制度,對工程質量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促,監督施工質量并協調解決施工過程中的各種問題。
2、按照合同條款按時按量支付工程款。
3、如乙方不服從甲方指揮,不能按時完成甲方規定的施工任務,或發生重大失誤導致工程停工,甲方有權終止合同。對造成甲方經濟損失的,由乙方負責賠償。
4、負責加強安全管理、完善安全規章制度,做好安全設防。
5、對乙方違反各種管理制度、操作規程、安全生產、文明施工規定的人員甲方有權清理出施工現場。乙方不服從甲方現場施工員的安排,不能按時、按量、按要求完成施工任務(或整改內容)的,甲方有權另行安排人員完成,造成的一切費用均由乙方負責,對消極對待、屢教不改的,甲方有權終止協議;中途退場的,甲方有權不付任何工資費用。
第4條:乙方工作
1、乙方須安排一個負責人長期呆在現場協調工作,至該工作內容全部完成為止,
2、乙方嚴格按照甲方測量出的樁頂標高進行破除,標高測量中乙方必須派人員配合,嚴禁用炮機鑿除,人工破除過程中不能傷及樁鋼筋,破除后的樁頭必須保持平整完好。預留鋼筋必須按甲方的要求所預留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑,并掩埋在車庫底板以下。
3、前期進場必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開始施工,施工中乙方必須按照甲方的進度相應的增加機械人員,如進度達不到要求,甲方有權終止合同,并按完成的50%結算。
4、乙方進場后,甲方負責提供住宿及生活水電,乙方自帶破樁工具(包括空壓機)。在施工過程中,甲、乙雙方必須緊密配合,確保施工進度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全,上班必須安全帽,穿膠鞋,如發生安全事故,由乙方完全負責,嚴格遵守公司的各項安全,生產制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進度,如進度嚴重跟不上,甲方有權中止乙方的合作。
第5條:工程款
工程款支付金額和時間:按地下室后澆帶分成六塊,每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款項待地下室墊層全部澆筑完一周內全部付清,甲方違約的責任:甲方不按期付款,乙方有權停工,甲方應承擔乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金,乙方只提供收款收據。
第6條:合同的生效與終止
合同簽字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。
第7條:合同份數:甲乙雙方各執2份。
第8條:合同款未盡事宜,經雙方協商后,用補充協議補充或協商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同12
發包單位:_____________(以下簡稱甲方)
承包單位:_____________(以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務,促進雙方共同搞好配合與協作,保證工程按質按量按時完成建設任務。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本工程施工承包合同,以便雙方共同遵守。
第一條總則
1.工程名稱:_____________
2.工程地點:_____________
3.工程施工范圍及內容:_____________
4.工程造價:_____________
本合同規定乙方以包工包料方式承包。
第二條施工期限及停工
1.本合同全部工程項目于20xx年9月14日開工,于20xx年12月31日竣工。
2.在施工過程中,如遇下列情況,工期順延,雙方應及時協商,以書面形式確定順延期限。
3.因人力不可抗拒的自然災害被迫停工者;
4.因甲方工程計劃調整需停工者;
5.因材料采購困難被迫停工者。
第三條工程占地及物資供應
1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。
2.水泥由乙方在縣內采購合格產品。
3.爆破材料原則上由乙方采購,如有困難,甲方可協助辦理有關手續。
第四條工程質量要求及設計變更
1.乙方在組織施工過程中,必須嚴格執行現行的國家和行業制定的有關技術規程、規范和質量評定標準。建立健全施工質量保證體系,認真填寫單元工程質量評定表。加強施工質量管理,使工程質量達到合格標準。
2.各工程項目有關技術數據必須嚴格按設計進行施工,不得降低標準。
3.建筑材料質量要求:本合同工程所有建筑材料必須符合有關規程規范要求,不準使用不符合質量要求的材料,如有違反,甲方有權要求乙方賠償一切損失,并終止合同。
4.砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂漿采用細砂),含泥量按重量計不大于3%;碎石最大粒徑4cm,含泥量按重量計不大于3%。
5.砼質量要求:砼標號必須達到設計要求和有關質量標準,砼澆筑面平整,振搗密實,無蜂窩麻面,防滲性好。
6.允許偏差
7.砼和水泥砂漿強度允許偏差±5%。
8.若因乙方管理不善,造成工程返工、窩工等浪費,均由乙方自行負責。
第五條工程的支付
1.工程預付款:工程開工后,甲方不支付進度款,一切費用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時驗收結算。
2.乙方不得拖欠民工工資。
第六條工程竣工驗收、結算和保修
1.工程竣工驗收:工程完工后,乙方應盡快向甲方提交竣工驗收資料(即竣工圖、施工技術總結、工程質量檢驗評定的有關表格等)。甲方收到竣工資料后,于一個月內組織有關單位和部門驗收。
2.工程結算:乙方按甲方驗收合格的工程,結算甲方認定的實際工程量。憑甲方工程技術負責人所開出的驗收結算清單,乙方開具建安發票到甲方財務人員處結清帳務。
第七條工傷事故
乙方必須嚴格執行國家有關安全生產的法律、法規、條例及政策。在施工中做到安全第一,嚴格操作規程,杜絕安全事故發生,若發生安全事故,乙方自行負責。
第八條違約責任
1.工期:竣工時間超過合同規定時間后,甲方有權從第十天開始,每天罰款工程結算款價的5%。
2.按本合同規定,乙方若違約,甲方有權根據有關法律法規和規程規范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之,乙方有權要求甲方給予賠償。
第九條合同份數及有效期
1.本合同一式四份,乙方執一份,甲方三份。
2.本合同自雙方簽字之日起生效,工程尾款付清后失效。
第十條附則
1.本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
2.本合同所有附件,與本合同具有同等效力。
發包單位(甲方):(簽章)_____________
法人委托代表:(簽名)_____________
工程項目負責人:(簽名)_____________
承包單位(乙方):(蓋公章)_____________
法人委托代表:(簽名)_____________
工程項目負責人:(簽名)_____________
_____________年_____________月_____________日訂立
工程施工合同13
發包方(甲方):
承包方(乙方):
根據(中華人民共和國合同法)有關規定,結合工程的具體情況,簽訂本合同。
一、工程項目
1、工程名稱:二期施工臨時道路
2、工程地點:新塘鎮白江村田嚇社
3、工程內容:二期施工臨時道路,總長330米,寬8米。
4、乙方不得將本合同項目下的工程轉包或分包給其它施工單位。
5、承包方式為總價包干。乙方采取包工包料的承包方式,包含稅金、水電費等。
二、工程造價:人民幣65、32511萬元(陸拾伍萬叁仟貳佰伍拾壹元壹角整)。
三、工期:工程總工期為15天,自20xx年12月10日開工,至20xx年12月25日竣工驗收止。
四、工程質量達到合格標準。
工程保修期為兩年,保修期自竣工驗收簽字之日起計。
五、材料及設備由乙方采購供應至施工場地,材料要經甲方驗收后,方可使用。
六、工程款支付
1、甲方在合同生效后5日內支付合同總價款的30%、
2、工程完工,竣工驗收后,付至合同總價款的100%。
七、雙方責任
甲方委派現場管理代表,監督檢查工程質量、進度,工程期間的質量驗收及其他事宜。
凡施工期間發生的施工質量、安全事故均由乙方負責。施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔,對竣工驗收后保修期內發現的施工質量問題負責免費返修。
八、工程驗收以施工圖、相關驗收規定為依據,達到合格標準。
九、違約責任
1、乙方逾期完工,每逾期1天,由乙方付給甲方300元罰金。
2、工程驗收達不到合格標準的,由乙方付給甲方罰金1萬元,并負責無償返修。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。
甲方: 乙方:
負責人: 負責人:
日期: 日期:
工程施工合同14
甲方:
乙方:
應甲方要求,在原甲方與乙方_____年_____月_____日簽訂《臨沂市羅莊區高新區創新大廈內外廣告牌設計、制作及安裝合同》的基礎上,現根據甲方要求,作相應增項。根據原施工合同精神,經雙方協商,作如下補充協議:
一、工程范圍:_____年_____月_____日乙方根據甲方要求做出相應的設計制作安裝。
二、工期要求:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
三、新增工程量:
詳見附表一:《高新區創新大廈后期加工標牌一覽表》
四、質量要求:按原合同承諾履行。
五、付款方式:按原合同執行。施工合同補充協議
六、其它:
1、本協議其它內容仍按原合同執行。
2、本協議一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
3、本協議經雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
簽約日期:
工程施工合同15
廣告客戶單位名稱(以下簡稱甲方):________________
廣告發布單位名稱(以下簡稱乙方):________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國經濟合同法》以及有關規定,簽定本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于20__年__月__日—20__年__月__日期間制作
二、門樓采用甲方委托乙方認可設計的門樓施工(輕鋼龍骨結構)。
三、甲方委托乙方制作的內容和表現形式,對不符合法律、法規的內容和表現形式,應予以修改,修改前,乙方有權拒絕制作。
四、門樓施工合同內容:
1.新建輕鋼龍骨結構門樓一座,遷移門樓一座。
2.新建輕鋼龍骨結構門樓二座。
五、施工造價:
如按施工合同內容1執行總價:壹萬壹仟伍佰元整。(新建7500元,遷移4000元)
如按施工合同內容2執行總價:壹萬伍仟元整。(新建一座7500元,7500x2=15000元)
六、簽定合同后乙方負責為甲方制作門樓。施工完成一座新建門樓,甲方按一座門樓單價70%三日內付給乙方,施工內容完成100%后甲方按合同內容向乙方三日內支付合同款至95%,合同總價款5%待該項工程完工后支付,支付期限不得超過一年。
七、甲方按合同期限付款,特殊情況應及時通知乙方,如甲方不能按期付款,乙方有權拆除制作的門樓,并保留法律訴訟權。本門樓質保期為一年,一年內出現質量問題由乙方負責。
八、本合同執行期間,如遇變更本合同,經雙方協商一致后,以書面形式確認,未盡事宜,雙方協商解決。
九、解決合同糾紛的形式由雙方協商,協商不成,在合同發生所在地,進行經濟合同仲裁或法院起訴。
十、雙方責任:
甲方向乙方提供需要的場地、占道施工許可證及相關手續,協調相關問題,保證施工正常進行。
乙方在門樓施工中應加強安全管理,保證工程質量。不得損害現有設施,由于自身安全因素造成人身傷害和財產損失,由乙方承擔民事賠償責任。
如果在自然情況下,如刮風、暴雨等導致門樓傾覆、坍塌造成人身傷害或財產損失的,由乙方承擔法律及相關賠償責任。
由于人為原因造成門樓損壞的,如車輛外力碰撞、偷盜等由甲方負責。需要乙方修復的,由甲方另行向乙方支付修復費用。
十一、合同一式二份,雙方各執一份,傳真文件具有同等法律效用。
廣告客戶單位名稱(甲方):廣告發布單位名稱(乙方):
聯系地址:________________聯系地址:__________________
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
【工程施工合同(合集15篇)】相關文章:
工程施工合同合集15篇05-02
工程施工合同04-25
工程施工合同04-22
工程施工合同12-02
建筑工程施工合同(合集15篇)05-02
建筑工程施工合同合集15篇05-01
護坡工程施工合同04-29
道路工程施工合同04-25
景觀工程施工合同04-25