景觀工程施工合同范本
隨著人們對法律的了解日益加深,合同的用途越來越廣泛,合同協調著人與人,人與事之間的關系。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,以下是小編為大家整理的景觀工程施工合同范本,希望能夠幫助到大家。
發包方: (以下簡稱“甲方”)
承包方: (以下簡稱“乙方”)
根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規的規定的有關規定,結合本工程的具體情況,為明確雙方權利和義務,在平等、自愿原則,經雙方協商一致,簽定以下條款,共同遵照履行:
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、承包方式:
5、結算:總價包干。
二、工程造價
1、根據雙方確定的施工圖和報價清單,經甲乙雙方協商本工程的工程價以工程驗收時的實際工程量為準(結算依據按合同附件中的報價清單為準)。
2、應甲方要求更改、調整的工程項目,由甲乙雙方簽字蓋章確認的書面材料作為本合同附件與合同一并保存,并按實際發生的工程量和本合同中的《報價清單》所列單價進行結算。
3、合同中已有約定的項目,按約定執行;沒有約定的以雙方協商簽字蓋章確認的補充書面材料確定。
三、工程期限
(一) 20xx年7月20日前完工。
(二)因以下原因造成工期延誤,經甲方代表確認,工期相應順延:
1、 甲方未能按約定提供開工條件;
2、 甲方未能一次性交出所有施工場地,部分施工場地交出滯后;
3、 甲方未能按約定日期支付工程進度款,致使施工不能正常進行;
4、 甲方代表未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行;
5、 設計變更和工程量增加;
6、 一周內非乙方原因停水、停電造成停工累計超過8小時;
7、 一周內連續雨天超過48小時;
8、 不可抗力;
(三)乙方在以上情況發生后就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方提出書面報告,甲方在收到報告日起3天內予以審核、確認、簽復,逾期不予答復也不提出修改意見,即可視為乙方延期要求已被確認。
(四)因乙方原因不能按照約定的竣工日期完工的,乙方承擔違約責任。
四、工程驗收
(一)隱蔽工程驗收
1、隱蔽工程由乙方自檢后,填寫隱蔽工程驗收單,在隱蔽前24小時通知甲方代表檢查驗收,甲方代表或駐地工程師代表應在收到通知12小時內到現場檢查驗收,認可簽證后,乙方可進行下一步工序施工。
2、甲方代表或駐地工程師代表未按通知時間組織驗收,乙方可自行檢驗并認真如實填寫隱蔽記錄,甲方代表或駐地工程師應在驗收報告上簽認,如有異議,甲方代表或駐地工程師有權復查,若復查合格,其費用由甲方負責,工期順延;復查不合格,乙方應馬上返修,承擔檢查費用。
(二)工程竣工驗收
1、按經甲方審定的設計圖紙、施工圖、報價清單內之材料的規格、型號、數量、質量等標準及有關工程變更的書面文件進行驗收。
2、甲方收到竣工報告后3天內組織有關單位驗收,若工程質量及內容完全符合合同的要求,雙方在工程竣工驗收書上蓋章簽字。如有工程質量不合格或工程內容有尚未完成的,由乙方在雙方商定的期限內進行返修后,再組織驗收。
3、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后7天內不組織驗收,或驗收后7天內不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。
4、工程未經竣工驗收甲方開始使用,視為工程合格,由此發生的質量或其它問題由甲方負責。
5、因甲方或不可抗力因素致使局部工程未能完成,甲方應在預計完工日期按已完工程予以分段竣工驗收結算。
五 、付款方式
1、本工程無預付款;
2、每月25日后,乙方向甲方提交工程進度報告,甲方于7個工作日內審定并支付至進度工程總價85%予乙方;
3、乙方向甲方提交竣工驗收申請后三天內,發包方組織竣工驗收,工程竣工驗收合格后,甲方于竣工驗收合格之日起10個工作日內支付至實際工程總價的`95%予乙方;
5、余下的5%工程款作為質保金,待質保期(一年)滿之日起7個工作日內付清(不計息)。
6、乙方在甲方付出90%工程款前需提供工程總價數額的發票交甲方。
六、工程質量標準和保養期
1、工程質量標準按國家現行施工驗收規范,結合省市有關規定標準驗收,相關依據為工程清單內的項目明細。工程驗收合格后乙方出了按質量要求提供相關竣工材料外還需出具保修承諾書交甲方,同時甲方出具工程驗收合格證交乙方。
2、本工程的養護、保修(保質)期為一年,質保期以甲乙雙方工程竣工驗收合格簽證之日起計。
七、雙方責任
(一)甲方責任
1、開工前三天完成場地“三通”,接通水、電和開通施工運輸車輛可通行的道路;并在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題(若有)。
2、開工前三天向乙方提交施工圖、效果圖電子版一套,并對圖紙資料的準確性、安全性負責,若存在需調整的由甲方以書面形式告知。
3、確定水準點與坐標控制點,以書面形式交給乙方,進行現場交驗。
4、提供施工過程中的用水、用電費用,但相關安裝設施由乙方自行解決。
5、負責工程現場的協調管理,避免乙方的施工不受第三方影響。
6、配合乙方做好施工過程中的工程簽證、隱蔽工程的驗收簽證等工作。
7、按合同規定按期支付工程進度款。
8、按時組織工程竣工驗收及辦理工程竣工結算。
9、承擔施工期間及保養(保修)期間因甲方因素或不可抗拒因素造成損壞項目的重修費用。
10、委派 為現場管理代表,監督檢查工程質量、進度,負責設計圖紙的變更、工程期間的質量驗收及其它事宜。
(二)乙方責任
1、嚴格按照甲方認可的設計圖紙、施工圖紙、施工方案并按報價清單中的各種材料規格、型號、種類、質量等標準進行采購、施工,保質保期完成工程。
2、不得將工程轉包或者分包以及變相轉包或者分包給任何單位或者個人。
3、遵守甲方單位的現場協調管理,服從工程整體進度。
4、嚴格執行各項安全操作規程,保證施工期間的各項安全。做好工地文明施工的各項措施,及時清理施工過程中的垃圾雜物。
5、做好未交付甲方單位使用的成品及半成品的安全保護措施。
6、對甲方同意分包部分工程的質量、安全等承擔全部責任。承擔因施工質量及其它乙方因素造成的返工重修等費用。
7、工程竣工后向甲方提供竣工圖及其它竣工資料。
8、采購主要建材時應向甲方提供樣品,甲方認可樣品的質量、規格等后乙方方可組織采購、施工。施工前需向甲方提供質量檢驗報告和合格證,驗收時甲方根據標準樣品和工程質量要求進行驗收。
9、自行辦理相關材料的采購、運輸等手續,并承擔相關費用。
10、委派 為現場管理代表,負責現場管理、施工質量、安全等問題。
八、違約責任
1、如甲方不按期支付工程款,從逾期次日起每逾期一天增加1000元向乙方償付違約金,逾期十天,乙方有權停工(但應對已完工程進行圍蔽保護處理),所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責;
2、乙方在正常的施工條件下不按期完工,從逾期次日起每逾期一天扣除1000元向甲方支付違約金。
3、乙方在養護或者保修期內不能及時履行養護或者保修義務的,視為乙方違約。乙方同意甲方應另行委托相關單位承擔養護或保修義務,由此所產生的所有費用均由乙方承擔。
十、 爭議解決方式
雙方在履行合同中發生分歧,應協商簽訂補充合同,協商不成的,應向甲方所在地人民法院起訴。
十、其他
1、合同未盡事宜,雙方可協商后簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
2、甲乙雙方蓋章確認的施工圖和報價清單及有關書面變更文件為本合同不可分割的部分,與本合同一并保存并具有同等效力
3、本合同正本一式五份,甲方執三份、乙方執二份,每份具有同等法律效力。
十一、合同的生效
本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【景觀工程施工合同】相關文章:
景觀工程施工合同04-25
景觀工程施工合同范本08-16
園林景觀工程施工合同06-29
景觀工程施工合同10篇07-21
景觀工程施工熱門合同范本02-16
園林景觀工程施工合同范本08-20
園林景觀工程施工合同 2篇06-29
園林景觀工程施工合同書通用版06-29
園林景觀綠化工程施工合同(通用12篇)05-26