涂料施工合同--(范本合同)
隨著人們法律意識的加強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，它可以保護民事法律關系。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家收集的`涂料施工合同--(范本合同)，歡迎大家分享。
甲方：______（以下簡稱甲方）
乙方：______（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規規定，結合本工程的實際情況，經甲、乙雙方充分協商，外墻使用“昱奎牌”乳膠漆進行裝飾，并委托乙方施工，達成如下協議：
一、工程名稱：______。
二、工程地址：______ 。
三、工程內容：外墻乳膠漆裝飾工程。
四、承包方式：乙方包工包料。
五、質量標準：
1、乙方必須嚴格按圖紙、說明文件及國家有關規范規程進行施工，并接受甲方的監督和檢查。
2、乙方施工確保顏色一致。
六、顏色：按照效果圖或雙方約定涂刷施工。
七、工期：本工程合同工期為______天，（______年______月______日至______年______月______日）。
若遇下列情況之一工期可相應順延；
1、因甲方原因致使乙方不能正常施工；
2、夜間室外最低溫度低于5℃；
3、甲方未按合同撥付工程進度款；
4、因雨、雪、大風天氣影響工程進度；
八、甲方的權利和義務：
1、為乙方施工人員提供水、電、材料倉庫及臨時住房（乙方不承擔費用）；
2、及時向乙方支付工程進度款，并協調乙方與職能部門的相關事宜；
3、及時組織對工程的竣工驗收，并按合同規定辦好決算；
4、為乙方在此施工提供必要保護，不得有外來人員的干擾和破壞，并協助做好協調工作。
九、乙方的權利和義務：
1、派一名施工隊長在工地搞好現場管理，與甲方協調處理好有關問題。
2、搞好安全施工，嚴格按施工操作規程進行施工，若因乙方原因發生安全事故由乙方自行負責；
3、乙方在施工中必須接受甲方及監督部門的現場監督，確保工程質量達標驗收合格；
4、做到文明施工，杜絕各種違紀違法現象發生。
十、單價：外墻乳膠漆______元／m
十一、總造價：按實際涂刷展開面積核算為準。
十二、付款辦法：
1、本合同簽訂______天內，甲方應預付款______；
2、施工人員進場開始施工時，甲方付款______；
3、膩子層施工完畢，涂刷底漆之前，甲方付工程款______元；
4、上兩遍乳膠漆施工時甲方付工程款______元；
5、工人施工完畢______天內甲方進行驗收，并出據工程量結算單，逾期視為驗收合格且以乙方結算為準，驗收合格______天內甲方付清全部工程款。
十三、付款方式：
1、銀行帳戶結算：從銀行直接匯款到昱奎化工公司帳戶。
2、現金結算：結算人必須持有我公司的“工程結算委托書”才能進行現金結算。
十四、違約責任：
1、甲方按合同約定的付款辦法及時辦理工程進度款及完工結算，若甲方未按合同約定及時辦理，乙方可停工，并由甲方按未付款的______％/天支付違約金；
2、乙方質量不合格的，負責無償修理和返工，其損失由乙方自行負責。
十五、其它：______。
十六、未盡事宜雙方協商解決，協商不成可向原告所在地人民法院起訴。
十七、合同一經簽訂，具有法律效力，雙方認真履行，互不違約。
十八、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方（簽章）：______乙方（簽章）：______
法人代表（簽字）：______法人代表（簽字）：______
身份證號碼：______身份證號碼：______
代表（簽字）：______代表（簽字）：______
聯系方式：______聯系方式：______
______年______月______日______年______月______日
【涂料施工合同--(合同)】相關文章：
涂料施工合同06-16
內墻涂料施工合同07-29
涂料施工合同范本03-22
關于涂料施工合同模板07-10
防火涂料施工合同模板12-15
油漆涂料施工合同模板12-16
外墻涂料施工合同06-14
涂料施工合同15篇06-16
防水涂料施工合同06-24