- 工程施工委托簡單合同 推薦度：
- 相關推薦
施工委托簡單合同范本（精選8篇）
在人們的法律意識不斷增強的社會，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的施工委托簡單合同范本（精選8篇），希望能夠幫助到大家。
施工委托簡單合同1
委托方：(以下簡稱甲方)
服務方： (以下簡稱乙方)
項目名稱：
根據甲方項目建設的需要，現甲方委托乙方對其開發建設的 工程進行各項檢測，雙方經友好協商，就相關事宜達成如下協議：
一、工程概況
工程地址：建設單位項目負責人：聯系電話：
施工單位： 施工單位項目負責人： 聯系電話：
監理單位： 項目總監： 聯系電話：
建設(監理)單位見證員：聯系電話：送樣員：聯系電話：
二、檢測項目
根據省建設廳認證頒發的資質證書認定的'檢測范圍及項目(具體項目詳見附件)對乙方開展檢測服務。
三、檢測收費
根據云發改價格(20_)989號文件《云南省建設工程質量檢測和建筑材料試驗收費標準的通知》標準收費并按實結算。
四、付費方式
檢測費用支付方式如下：先預付人民幣5000.00元，透支額度500.00元，透支期限15天。
五、雙方權利、義務
(一)甲方義務：
1.工程開工后，凡建設過程發生的相關檢測均委托乙方進行。
2.根據付款條件支付相應檢測費用。
(二)甲方權利：
1.對在建工程的各類檢測數據有知情權，協議執行過程，可隨時查詢。
2.從乙方獲取工程檢測咨詢服務的權利。
(三)乙方義務：
1.根據相關標準及甲方要求，在承諾期限內完成檢測任務，并及時提供檢測報告。
2.對發現的重大質量問題(如水泥安定性不合格、實際檢測結果不滿足設計要求等)，及時向甲方通報。
3.做好相關服務工作，特殊項目檢測(或乙方檢測能力以外的項目)，分包前應將分包單位情況通報甲方征得甲方同意 后進行分包。
4.提供檢測咨詢服務，若甲方需要時應指導甲方抽樣送檢工作。
6.檢測費用透支期限超過15天，中心將電話通知甲方，一星期內未來續款，則停發報告。
(四)乙方權利根據相應服務內容收取檢測費用。
六、本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份。本合同自簽訂日生效，若一方毀約，則毀約方應按本合同額的15%賠償另一方經濟損失。
七、未言明事項雙方協商解決，協商未果，由工程所在地人民法院裁決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工委托簡單合同2
建設單位:(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經友好協商，達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱：臨清豪翰商貿城一期10KV配電工程施工
2、工程地點：新華路與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及范圍
承包方式：包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。 承包范圍：
1、供電系統設計。
2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗;
3、供電系統施工:龍山路過路?150頂管100米;從10KV1013南華線9號桿T接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630KVA箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛表送電等。其中臨清豪翰商貿城一期23#樓北側1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調試送電。
4、整理工程施工驗收資料
5、協調與供電部門的關系，辦理施工驗收手續。
三、工期
20__年7月15日至20__年8月15日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包干價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標預算書。
總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的.綜合造價。
付款方式:
1、合同簽訂后2日內，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發票);乙方收到該工程款后2小時內必須給甲方成功送電。
3、剩余5%作為質保金，從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年后的15日內將質保金無息支付給乙方。
五、箱變技術要求
1、歐式景觀樣式。設備配置根據圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等設備，以達到驗收通過為準;
2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內外必須要有標示牌;
3、每組箱變內部低壓出線為6路400A+2路250A,低壓柜體之間用母排連接;
4、變壓器采用2臺S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV變壓器(產品是銅芯，“達馳”牌);
5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板，低壓柜體采用低壓GGD;(厚度要達到國家行業標準);
6、母排要求銅母排，國家標準T2銅排，質量標準參照國家標準規范要求;
7、電氣開關等元器件品牌為“正泰”或質量不低于該品牌。
六、安裝質量標準
1、甲乙雙方約定本工程施工質量標準：按國家、地方及行業有關標準執行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的電氣工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的.監督。
2、乙方提供的材料、設備質量標準：執行最新國家及行業標準、國家和地方行政主管部門的有關規定。如因質量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任。
3、其他要求可參照有關國家標準、國家機械部及企業標準執行。
4、由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;
5、若經甲方抽檢發現乙方在施工中存在偷工減料現象，甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外，并有權要求乙方按工程總價的10%支付違約金。
七、雙方責任
甲方責任：
1、提供工程施工機械及設備存放臨時用地。
2、施工現場必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負責。
3、及時支付工程款。
乙方責任:
1、合同簽訂后3日內向甲方提供高壓系統設計圖紙、箱變和高壓分接箱基礎施工圖紙兩份，以便甲方安排土建施工;
2、工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的施工資料、設備原始資料、設備所帶的備品備件、專用工具及竣工圖;
3、乙方負責向臨清市供電公司有關部門按規定程序申報該工程的驗收工作。
4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工，嚴格遵守電力行業安全及施工相關規程、規定，確保施工安全和施工質量。如因乙方施工工藝問題未能驗收通過，乙方負責按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價的3‰，給甲方賠償損失。
5、如果后期乙方在臨清市其它項目擁有630KVA的配電施工工程，須協助甲方將壹630KVA箱變配備的高壓計量裝置和高壓開關按市場價賣出。
八、質保期
箱變、高壓分接箱質保期二十年，其它質保期兩年。在質保期內，乙方必須在24小時內對該工程出現的質量問題無條件免費維修或更換。如果給甲方造成損失的，應給予甲方相應的賠償。
九、合同生效
合同生效時間：20_年7月15日。
本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工委托簡單合同3
委托方： (以下簡稱甲方)
受委托方: (以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方協商，乙方同意承接甲方委托的電力安裝工程。為明確雙方的責任和義務，保證工程建設順利進行，特訂立本合同。
一、工程概況：
工程名稱：工程地點：
二、工程承包方式：
甲方全權委托乙方負責工程的.施工和聯系供電部門進行驗收等相關工作。
三、承包費用：
根據該工程的設計和預算資料，經甲乙雙方共同協商約定，合同按供電部門所測線路每一公里8.5萬元計算，按測出的公里數為工程總金額。
四、付款方式:在乙方拿到供電部門設計方案后，三天內甲方全額將工程款全部付給乙方。
五、施工期限：
甲方在土石方工程和其他輔助工程完成后，通知乙方進場，從進場之日起，預計60日內完工(遇雨順延)。
六、甲方責任：
1、甲方負責到供電部門辦理用電申請、簽署用電協議及其他有關用電手續。
2、甲方設置業主代表，代表甲方對本工程進行監管。
4、甲方參加主要設備材料的現場檢驗和竣工驗收。
5、甲方派專人協調關系、配合乙方施工，保證乙方的施工正常進行。
七、乙方責任：
1、負責工程的施工,聯系驗收等事宜。
2、負責工程建設中乙方提供的材料的質量。
2、如因施工技術及由乙方提供的材料存在問題導致工程驗收不合格，由乙方負責整改，整改費用由乙方自負，但由甲方負責提供的基礎工程、土石方工程等除外。
3、按約定工期乙方負責施工現場的人力運輸、基礎工程、土石方工程、青苗賠償和民工組織及費用等。完成工程建設任務。
4、乙方只負責線路部份的一切材料和費用，不負責線路以外廠區要用的一切保護設備。
八、物資供應由乙方負責
九、安全管理
甲、乙雙方全部負責制人員進場后，必須嚴格遵守有關現場規定，服從現場負責人統一指揮，若發生人身及設備安全事故，由各方自行負責。
十、本合同未盡事宜，雙方另行約定。
十一、本合同一式貳份，具有同等法律效力。甲方執壹份，乙方執壹份。
十二、本合同從甲、乙雙方簽字之日起生效。工程竣工驗收合格并付清工程款后，本合同自動失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工委托簡單合同4
委托方（以下簡稱甲方）：
聯系方式：
地址：
受托方（以下簡稱乙方）：
聯系方式：
地址：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方友好協商達成如下協議：
一、委托施工內容
________________________________________。
二、工程地點
_____________________________________________。
三、承包方式
甲方以固定總價款____________元整（￥：_____________元）委托給乙方。
四、工期要求
現場具備條件進場施工開始______個日歷天；如遇不可抗為的因素工期給予相應順延。
五、付款方式
工程竣工驗收合格后一次性付清。
六、質量標準
工程施工合格。
七、甲乙雙方權利和義務
1、甲方有權力到施工現場對工程進度、質量、安全等進行監督。
2、甲方有權利定期或不定期對工程進行檢查，對發現的.問題乙方必須及時整改。
3、甲方應做好施工中的協調工作，盡量為乙方創造良好的施工環境。但如遇不可抗力的自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期，甲方不負任何責任，乙方應予理解并承擔由此可能帶來的成本增加風險。
4、乙方接受甲方委托，應按規定全面完成各項承包工作，并承擔規定的承包人的全部義務和責任。
5、乙方負責本工程所有安全事宜，如發生意外甲方不承擔任何責任。
八、爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議的，雙方應本著友好的方式協商解決，協商不成可依法向_____人民法院起訴。
九、其他
本合同一式兩份，雙方簽字或蓋章后生效，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
乙方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
施工委托簡單合同5
委托人（甲方，全稱）：
代理人（乙方，全稱）：
為規范建設工程招標代理委托行為，明確建設單位和代理機構的責任，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及有關法律、法規和規章的規定，就委托人代理人代理工程（勘察/設計/監理/施工/其他）招標事宜，經雙方共同協商，于_______年___月___日，特簽訂以下合同條款共同遵守。
第一條 工程建設項目概況
1、項目名稱：
2、建設地點：
3、工程規模：總工程規模：占地面積約_______畝。建筑面積約_____萬㎡。分期實施。
4、單向合同估算價：
5、結構及層次：
第二條 招標
1、招標方式：
2、招標范圍：施工圖紙以內的土建、水電安裝工程項目
第三條 招標代理合同天數
1、開始時間：_______年___月___日；
2、完成時間：_______年___月___日。
3、合同完成總日歷天數_____天。
第四條 甲方委托乙方代理業務范圍_______（填寫相應內容序號）：
1、提供招標前期的咨詢工作及編制資格預審文件；
2、申報及填寫有關的招標資料及表格；
3、起草招標公告或邀請書；
4、對投標人進行資格預審；
5、入圍投標單位的確定；
6、編制招標文件及備案；
7、招標有效期內授權乙方簽章認可有關招標事宜；
8、組織踏勘現場和答疑會，并將答疑會內容形成書面文字解答送給各投標單位；
9、編制標底；
10、編制工程量清單；
11、組織開標、評標、協助定標；
12、編制評標報告；
13、辦理招標投標全過程的備案手續（含向建設行政主管部門提交招標投標情況書面報告）；
14、協助招標人與中標人簽訂合同；
15、協助招標人調查，了解有關招標活動的投訴，處理糾紛工作；
16、其他委托內容。
第五條 甲方的權利、義務和責任
一、甲方的權利
1、對委托項目的程序有知情權；
2、對擬發出的招標文件有審閱權；
3、要求代理人提供一套完全的招標檔案，其中在代理過程中形成的資料為原始資料；
4、收回在實施委托業務過程中借給乙方的全部資料；
5、有權要求乙方不按法律、法規及規章和本合同規定履行其職責的代理從業人員；
二、甲方的義務和責任
1、遵守招標活動的的有關法律、法規和章程；
2、及時完整的提供項目施工圖紙、招標人的招標要求、期望及其他有關招標資料；
3、招標人應按合同，規定配合招標代理機構開展代理業務，對代理機構編制的招標文件、資格預審、有關技術資料及填寫的有關招標表格等按要求審查后蓋章，同時將蓋章審查后的有關文件、表格及有關技術資料及時送招標監督機構備案（可委托招標代理機構進行）、審定招標程序及對有關招標過程中的一切合法行為和活動予以認可；
4、參與委托業務實施過程中的相關協調、審查、監督工作；
5、按合同支付招標代理費、標底、工程量清單的編制費；
6、接受招標投標監督部門依法實施的監督指導；
7、招標人對應保密內容負有保密職責，不得泄密。
第六條 乙方的權利、義務和職責
一、乙方的權利
1、有權要求招標人對代理工作提供必要的協助；
2、在有關法律法規和規章規定的范圍內，依據本合同代理內容，開展代理服務工作；
3、按合同收取招標代理費和標底、工程量清單編制費
二、乙方的義務和責任
1、遵守招標活動有關法律、法規和規章，保證代理及招標過程的真實、合法、規范、有效，并在其資格規定范圍內依法從事招標代理業務；
2、招標代理機構應當在招標人委托的范圍內依法開展代理活動、招標投標活動中形成的有關文件，應當在發出前告知委托人；
3、完成本合同第四條約定的招標代理工作；
4、遵守職業道德規范，對代理事項保密；
5、接受招標投標監督部門依法實施的監督和指導；
6、向委托人提供一套由代理人經辦的全部招標工作資料，由委托人存檔；
7、負責本次工程招標代理業務的責任人（簽字）______________，電話______________。
8、不得將本合同代理服務轉讓第三方；
9、由于招標代理機構在代理過程中的違法違規，造成代理人工作嚴重失誤或泄漏標底及其他保密內容，使招標人收到重大損失的，招標人可依法扣減代理費用，對造成的經濟損失有權依法提出責任賠償；
10、依法應承擔的其他義務。
第七條 費用的約定及標準
招標代理費、標底編制費依據國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知，計價格【20xx】1980號或按《關于頒布工程造價咨詢服務收費項目與標準的通知》贛價房字【20xx】1號的規定由甲、乙雙方在合同中約定。收費標準按辦法附件規定執行，上下浮動幅度不超過20%。
1、全過程招標代理費按中標價的.________收取；
2、招標代理費按工程總造價的_______收取；
3、工程量清單編制費按總制價的_______收取；
4、甲方要求外出封閉編制標底、差旅費、住宿費由_____負擔。
5、其他。
第八條 付款方式1招標人代理費：
本合同簽訂后_____日內（且在招標投標監督管理部門備案）預付招標代理費的60%，余款在中標通知書發出后五日內一次性付清標底或工程量清單編制費：本合同簽訂后_____日內（且在招標投標監督管理部門備案）預付標底或工程量清單編制費的70%，余款在中標通知書發出五日內一次付清。
第九條 約定事項的解釋、變更及違約責任
1、招標文件的解釋由招標代理機構負責解釋；
2、對與招標過程中有投訴異議的，將按建設行政主管部門的規定辦理；
3、由于不可抗力的因素，導致代理人不能完成委托業務的；在不可抗力因素解除后需要變更約定事項的，需經雙方協商達成一致意見后方可變更；
4、任何一方違反本協議約定，違約方支付守約方違約金（大寫）元整。代理方如果違約，除支付違約金外，還應將收取的代理費全額退還委托方。委托方如果違約，除支付違約金外，還應支付已開展項目的金額代理費給代理人；
5、如代理人在代理過程中有違法違規及超越代理范圍等行為，經招標監管部門認定，委托人有權解釋本協議，由代理人自行承擔相應的法律責任和違約責任。
第十條 其他
1、本協議未盡事宜，由甲、乙雙方共同協商解決；
2、本協議簽訂后，由代理方交一份到招標投標監督管理部門備案；
3、本協議甲乙雙方法定代表人簽字并加蓋公章后，即行生效，全部招標代理工作完成，且施工中標通知書發出后結清款項后自動失效；
4、本協議一式五份，委托人貳份，代理人貳份，招標投標監督管理機構備案一份。
建設單位（章）
法定代表人（章）：
_______年___月___日
開戶銀行：
賬號：
聯系人：
地址：
電話：
代理機構（章）
法定代表人（章）：
_______年___月___日
開戶銀行：
賬號：
聯系人：
地址：
電話：
施工委托簡單合同6
甲 方(委托方)：
乙 方(受托人)：
根據《中華人民共和國合同法》二十三章, 第424節,笫426節,第428節的規定。經甲、乙雙方友好協商，甲方自愿參與 建設項目，并委托 等人做項目前期聯系工作，情況屬實，由甲方組織人員去現場考查并簽訂合同費用由甲方負責。
委托項目名稱：
1. 工程名稱：
2. 工程地點 :
3. 工程范圍：
4. 工程數量：
5. 業主單位：
6. 資金耒源：
7. 工程造價：
一、甲方義務:
1、甲方負責提供參與項目施工的一切資質證書、營業執照等相關資料(包括工程業績),負責編制施工組織文件與項目中標方進行合同談判。
2、甲方(委托乙方)與項目中標方簽定合同后，此委托協議生效，甲方必須按時向乙方支付委托服務費。
二、乙方義務：
1、乙方如實向甲方提供項目情況，情況必須真實可靠。
2、乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察協助甲方簽訂合同。
三、委托服務費的計算方法、支付時間和支付方式。
1、甲方同意按承包工程的總造價( 元)的人民幣作為支付乙方委托服務費,共計. 元，由甲方按照分配表比例進行分配各自應得的服務費。
2、甲方簽定合同有進場費或(工程預付款)到賬時支付費用給乙方,于下的部份雙方協商分批支付完。
3、委托服務費甲方可以以轉賬或現金的'方式支付乙方。由乙方指定銀行帳號進行支付。分配表(幣 種人民幣，) 總額 大寫含稅總計 稅后 大寫
四、違約責任及解決辦法
每次甲方委托服務費的支付，甲方必須要按照本委托合同規定的時間，經乙方提供的指定賬戶和定額匯入，以上款項甲方若緩付三天以后再遲付一天的話，則以后的每一天加付滯納金(按總工程量或合同總造價的百分之二百由甲方支付給乙方)。
五、委托服務費支付完后，委托合同自然失效。
六、其他事項
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業機密。本合同抄描件和主合同有同等法律效力.
2、本合同一式貳份，甲方壹份、乙方每人壹份。
4、雙方簽字蓋章生效。
5、未盡事宜，雙方友好協商解決。若有爭議，由簽定地法院裁決。
6、簽合同地點:
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工委托簡單合同7
委托人(以下簡稱甲方)：_______________________
受托人(以下簡稱乙方)：_______________________
甲方與乙方約定，由乙方處理甲方房屋事宜。為明確雙方之權利義務，依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規的規定，經雙方充分協商，訂立本合同。
第一條委托事項
甲方委托乙方處理甲方因建設需要之事宜，包括對被戶的補償，安置等一切與相關的事項。
第二條費用及其支付(選擇下列第_______項)
(1)包干性支付乙方工作費用人民幣_________元。在乙方完成工作的_____%時，甲方向乙方支付費用_____%;乙方完成工作的_____%時，甲方再行向乙方支付費用______%，全部完成后________(時間)內，向乙方支付全部費用
(2)按面積計算：每平方米人民幣_________元。在乙方完成工作的______%時，甲方向乙方支付費用_____%;乙方完成工作的'______%時，甲方再行向乙方支付費用______%;全部完成后_________(時間)內，向乙方支付全部費用
(3)其它方式：_________________________________________________________.
乙方在處理委托事務時，其它費用及損失由其自行承擔。
第三條報告情況
過程中之一切情況，乙方應在每(日，星期，半個月，一個月)向甲方作出書面報告。在工作整體完成后，應向甲方作出詳細說明的書面報告(包括的具體費用及支出情況等一切相關之情況)。
第四條報酬及支付(選擇下列第_________項)
(1)乙方在妥善完成委托處理的所有事務后，甲方應于其完成后_______內，向乙方一次性支付報酬人民幣________元。因自然原因，政府政策等不可抗力因素造成成本合同委托事務不能完成的，甲方在給付了乙方第二項實際發生的費用后，不再支付本項報酬
(2)甲方按乙方的工作進度，在乙方完成工作的______%時，甲方應向乙方支付報酬_____%;乙方完成工作的____%時，甲方再行向乙方支付報酬______%;完成全部工作后_________(時間)內，向乙方支付全部報酬。
第五條委托事務的終止
(1)甲方因本單位決定終止建設工作的，在對乙方從事本委托合同的費用給予補償后，可終止本合同。
(2)乙方遇政府對本單位職能進行調整，而致無法履行本合同的，在賠償甲方相應損失后可終止本合同。
第六條違約責任
(1)在本合同履行過程中，甲方未向乙方支付本合同第二條之委托事務費用的，乙方可順延工作工期，甲方對拖欠的部分款項在按合同支付后，還應按銀行同期貸款利息的二倍向乙方承擔責任。
(2)在本合同履行過程中，甲方未向乙方支付本合同第四條之支付委托事務報酬的，甲方對拖欠部門在按合同支付后，還應按銀行同期貸款利息的二倍向乙方承擔責任。
(3)乙方未按本合同完成工作的，應賠償甲方因此所受的直接及間接的損失。
第七條合同糾紛的解決辦法
本合同在履行中若發生糾紛，甲乙雙方應本著友好的精神予以協商解決，協商不成的，任何一方可向本合同簽訂地法院起訴。
第八條其他條款
本合同若有未盡事宜，由雙方協商達成補充協議。補充協議與本合同具有同等效力。
乙方與被戶簽訂的合同，應按照甲方提供給乙方的《房屋合同》的條款規定，否則甲方的一切直接和間接損失均應由其負責賠償。
本合同一式兩份。合同正本雙方各執一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_______代表人(簽字)：_______
_________年____月____日_________年____月____日
施工委托簡單合同8
委托方(以下稱甲方)：
法定代表人 / 職務：
委托人 / 職務：
營業執照注冊號：
開戶銀行 / 帳號：
地址： 郵編： 傳真：
電話：
受托方(以下稱乙方)：
法定代表人 / 職務：
委托人 / 職務：
營業執照注冊號：
開戶銀行 / 帳號：
地址： 郵編： 傳真：
電話：
甲乙雙方本著平等互利、共同發展的原則，根據市有關法規、政策規定，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保拆除工作質量，經雙方協商一致，簽訂本合同，以茲共同遵守。
第一條 拆除范圍
1.1拆除工程地點
項目 地塊
1.2拆除工程范圍(至Y)
第二條 拆除程序
2.1甲方向乙方指明現場市政、公用設施分布情況及相應保護措施。
2.2甲方向乙方明確拆除范圍、時間。
2.3乙方負責制定施工方案(施工方案中應包括：施工方法、安全措施、環保措施等主要內容)，甲方審核后，乙方應嚴格按照施工方案組織實施。
2.4乙方指定 為項目負責人，全權負責工程拆除事宜，并及時向甲方代表通報工程拆除有關情況。
2.5甲方指定 為項目負責人，負責協調施工中有關事宜，并監督施工進度、安全及文明施工。甲方代表對乙方施工中違規操作有權做出處理決定或經濟處罰。
2.6拆除期限根據拆遷公司的交房進度進行拆除，拆遷公司交房后5日內必須完成拆除工作。
2.7拆除標準：被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化糞池要求連同底板全部拆除，拆除過程中產生的渣土、廢棄物等一并清理出現場。
第三條 甲方責任
3.1甲方負責向乙方明確拆遷范圍及時間。
3.2甲方指派現場管理人員負責監督乙方拆除過程中的安全及環保工作的執行情況，并對發現的問題和存在的隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權做出停工處理。
3.3甲方制定〈〈現場施工安全技術要求〉〉(附后)并據此向乙方進行安全交底。
第四條 乙方責任
4.1安全責任
4.1.1負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環保及交通等有關部門所有拆除及清運審批手續。按照甲方拆除范圍和時間，組織人員進場施工。
4.1.2負責制定拆除工程現場安全操作規程，對施工人員進行安全交底，按安全程序施工并指派現場安全檢查員。
4.1.3建立完善施工現場安全組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現的一切安全事故，由乙方自行解決，并承擔由此產生的經濟和法律責任。
4.1.4接受甲方提出的安全處理意見，并及時改正。
4.1.5違反規定的安全操作規程，造成意外事故，由乙方自負。
4.1.6出現斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。
4.2環保責任
4.2.1制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環保措施，明確拆除工地具體的環保要求和環保責任人。乙方施工中現場揚塵、噪音污染及渣土清運等環保措施，嚴格按施工方案規定執行。
4.2.2拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環保負責人、拆除時限等內容。
4.2.3拆遷工地外圍應當設置封閉硬質圍檔，防止物料、渣土遺撒，并及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。拆遷圍檔高度不得低于1.8米。
4.2.4拆遷工地應按規定辦理渣土消納證，經常保持清潔衛生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設置封閉式臨時專用垃圾道或者采用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。
4.2.5渣土清運時現場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，并配備必要的'灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現場垃圾堆放總量不得超過60立方米。
4.2.6渣土清運車輛應按規定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設置專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。
4.3文明施工
4.3.1乙方應作好文明施工及消防準備工作。
4.3.2乙方施工人員應著裝整齊，佩戴統一標識，戴安全帽。
4.3.3乙方應保證施工現場內、外清潔衛生，交通道路暢通。
4.3.4乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。
4.4乙方協助甲方辦理人防、公共、消防、固定資產等報批手續。
4.5負責應由乙方承擔的其他工作。
第五條 拆除費及支付方式
5.1雙方約定，拆除費按如下方式計取：拆除費單價為每建筑平米元人民幣，暫估面積為 建筑平米，最終以實際測量為準。
5.2拆除費根據拆遷進度分 次支付：
5.2.1當乙方完成拆除任務的xx%后，甲方按合同拆除費總額的xx%支付給乙方;
5.2.2當乙方完成拆除任務的xx%后，甲方按合同拆除費總額的xx%支付給乙方;
5.2.3當乙方完成全部拆除工作后，甲乙雙方進行費用結算，并簽訂結算協議書之日起個工作日內，甲方一次性向乙方支付剩余拆除費。
第六條 違約責任
6.1任何一方違約，違約一方應承擔相應的違約責任，并賠償由此給對方造成的經濟損失。如屬雙方違約，根據實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。如屬不可抗力因素，雙方協商解決。
6.2由于乙方原因致使拆除期限延誤，每逾期一日，乙方應每天按拆除費總額的萬分之一向甲方償付逾期違約金。該違約金可由甲方從乙方的拆除費中直接扣除，由于乙方的違約給甲方造成的一切經濟損失均由乙方承擔。
6.3對于乙方違反本合同的其他約定的行為，甲方有權要求乙方限期整改(工期不順延)，并有權做出處理或處罰決定。
第七條 爭議的解決
凡有關本合同或執行本合同發生的爭議，應經過友好協商解決;若不能協商解決，則提交甲方所在地方法院提起訴訟。
第八條 不可抗力
8.1不可抗力是指戰爭、嚴重火災、水災、臺風，地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。
8.2當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時，履行合同的時間將予以順延，延長期與不可抗力影響期相同，但拆除費不因此而改變。
8.3不可抗力發生后，雙方應努力采取必要措施，密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除后應立即通知另一方。
8.4甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方認可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
第九條 合同生效
9.1本合同自雙方簽章之日起生效。
9.2本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
9.3本合同在執行期間，甲乙雙方應本著相互信任、相互配合的原則，對拆遷中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜，需由甲乙雙方協商，另訂補充協議附于本合同之內，所有補充協議在法律上均與本合同有同等效力。
9.4《現場施工安全技術要求》為本委托合同之附件，與本合同具有同等效力。
9.5本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
第十條 其他約定條款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【施工委托簡單合同】相關文章：
施工合同委托施工合同09-27
委托施工簡單版協議書12-28
委托施工合同07-29
簡單施工合同06-22
簡單施工合同11-23
簡單的施工合同11-25
委托設計施工合同08-30
工程委托施工合同06-23
電力委托施工合同09-07