- 相關推薦
制作廣告牌施工合同
隨著人們對法律的了解日益加深，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編收集整理的制作廣告牌施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
制作廣告牌施工合同 篇1
甲方：
乙方：
為加大甲方開發(fā)的“世紀嘉苑”商住小區(qū)的宣傳力度，經甲.乙雙方友好協商，就“世紀嘉苑”小區(qū)臨益陽大道廣告牌的制作.報建.審批.安裝.發(fā)布維護等事宜達成共識，現簽定“世紀嘉苑”廣告牌制作。施工承包合同。具體內容如下；
一.承包方式
根據乙方提供的設計方案，由乙方采取包工.包料.包制作施工.包質量.包念收。包報建.審批.首次發(fā)布的承包方式。
二.合同承包內容
2.1.廣告位地址：位于變速箱廠臨益陽大道廠區(qū)大門左側。
2.2.廣告牌規(guī)格：噴繪畫面尺寸為10米高30米寬，凈面積300平方米。廣告牌離地面高度為2.5米，廣告牌總高度為12.5米。噴繪畫面的清晰度：為高精度噴繪畫面。
三.合同承包工期與質量
3.1.合同簽定后；乙方須在20日內將廣告安裝發(fā)布到位。每延遲一天罰款800元人民幣，可累加追究責任（人力不可抗拒除外）。
3.2.甲方向乙方提供廣告牌發(fā)布內容，乙方負責工商審批制作.安裝.發(fā)布.一年以內的維護保養(yǎng)，所有費用由乙方負責。
乙方必須保證該廣告牌制作所使用的材料為正品（材質標準和數量.尺寸按乙方提供的設計預算驗收）。施工用材必須經過甲方認可。
3.3.廣告牌須有三年保質期，具備抗受10級風的能力（如10級以下風力使廣告牌損壞，由此產生的一切損失由乙方負責）。
四.合同承包價格和付款方式
4.1.合同總價款為81300人民幣（捌萬壹仟叁佰元）。此價款包括此廣告的基礎.材料.制作費用.城建報批.工商廣告審批發(fā)布.稅務.噴繪.安裝等費用。
4.2.付款方式：合同簽定后，甲方即付合同總價款的40%給乙方，計價款32520元；廣告牌制作.安裝發(fā)布驗收后甲方即付總價款的55%；計價款44715元；本承包工程質保金為合同總價款的5%。計價款4065元：質保金在合同期滿一年時付清。
五.甲方責任
甲方應保證乙方在施工期間的施工環(huán)境良好，做好相關協調工作，保證供電.供水，因甲方原因導致工程中斷造成乙方經濟損失，甲方承擔延誤責任。
六.乙方責任
6.1.保修期內廣告牌如有破損乙方負責修復，所有破損乙方應在12小時內修復完畢。
6.2.乙方施工期間應負責維持施工現場的正常秩序及環(huán)境衛(wèi)生。達到城市管理要求。
6.3.施工期間的人員.設備等在施工過程中的`安全事故由乙方負責。
七.違約責任
7.1.乙方原因（施工方法.材料質量.基礎質量要求等）違章作業(yè)等引發(fā)的安全事故.工程質量所造成的一切經濟損失由方自行負責。具體執(zhí)行標準：自接到甲方修復通知起24小時內，方應將廣告牌修復到位。如果24小時內未能按時將廣告牌修復到位，甲方將對乙方處以合同總價款5%的處罰。
7.2.如果甲方不按合同約定付清工程款，乙方將對甲方處以合同總價款5%的處罰。
八.雙方約定；在履行合同過程中產生爭議，如雙方協商不成，向所在地人民法院提起訴訟。
九.本合同一式四份，雙方各執(zhí)貳份，本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
合同簽訂日期
制作廣告牌施工合同 篇2
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律，行政法規(guī)，遵循平等.自愿.公平.和誠實信用的原則，雙方就本廣告牌制作安裝協商一致，訂立本合同。
一.工程概況
1.工程名稱：廣告牌制作安裝
2.工程地點：
二.工程承包范圍：按照發(fā)包方提供的施工圖紙進行施工。
三.合同工期與工期順延
具備安裝條件后，__年__月__日前安裝完畢，以發(fā)包方通知為準，除不可抗力外，工期均不得順延。
四.質量標準與工程量確認
1.工程質量標準：按圖紙要求的標準進行施工，詳見附圖，雙方簽字為準。
2.工程量確認：固定單價一次性包干，施工面積為162平方米（暫定），以實際驗收為準。
3.如發(fā)生合同以外的.工程量變更以實際增加或減少的工程量另行計費。
五.承包價格：每平方197.53元，其面積為162平方米，總計32000.00元，大寫：叁萬貳仟元整。
六.合同價款及支付方式：現金或承包人指定賬戶合同簽定后，發(fā)包方預付給承包方15000.00元進度款，剩余合同總價款的余款17000.00元待工程竣工后10日內一次性無息付清。
七.違約責任：
①承包人應按合同工期完成工程（工程量），否則每拖延一天罰承包人500元。（由于發(fā)包方進度款資金不到位.其他工種延誤所造成的拖延工期除外）。
②因承包人不履行合同義務，造成工程停工或延期，承包方應承擔相應的違約責任。
八.發(fā)包人責任：
①因發(fā)包人進度款資金不到位，不能如期撥付所造成的停工責任應由發(fā)包方全面承擔。
②發(fā)包方進度款超過3天不能如期撥付，逾期1天罰款500元，承包方有權自行停工，并追究其相應的違約責任。
九.現場管理
①現場應做到活完場凈，文明施工，以利于下道工序的
施工。承包方必須保證施工現場的合理節(jié)約，否則造成的浪費的所有材料費用由承包方負責。
②承包方進場后必須服從發(fā)包方的統(tǒng)一指揮管理，遵守工地的各項規(guī)章制度。
十.在施工過程中所發(fā)生的工商.稅務以及合同價款以外產生的費用均由發(fā)包方承擔。如因發(fā)包方先期各種施工手續(xù)不全造成停工.拆除等損失，由發(fā)包方承擔。
十一.爭議解決方式：
由工程所在地仲裁委員會進行仲裁。
十二.合同份數：本合同一式二份，發(fā)包人執(zhí)一份，承包人執(zhí)一份。
十三.合同生效與終止：本合同經雙方簽字或蓋章后生效，工程竣工.工程總額余款付清后終止。
發(fā)包人：
承包人：
__年__月__日
制作廣告牌施工合同 篇3
甲方：
乙方：____________________________
簽訂時間：______年____月____日
簽訂地點：嘉興市______區(qū)
根據《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利，義務，和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條：工程項目
一.工程名稱：戶外廣告牌制作工程
二.工程地點：嘉興市_________________________
第二條：施工準備
一.甲方：雙方正式簽訂施工合同起7天內，甲方負責協調施工現場的.用電需要。
二.乙方：組織施工管理人員和材料.施工機械進場。
第三條：工程期限
一.總工程從______年____月____日起至______年____月____日.全部安裝完畢。（遇雨天順延）
二.如遇到下列情況，經甲.乙雙方現場協商后，工期相應順延：
1.非乙方原因而影響施工。
2.由于人力不可抗拒或政府原因影響施工，乙方不承擔責任。
第四條：工程質量，施工安全
一.乙方必須嚴格按照施工圖紙進行施工。
二.因制造.安裝造成的質量事故和質量缺陷，給人員造成傷亡，或給設備造成損失，或給第三方造成損害，全部由乙方負責賠償和承擔。
三.在施工過程中，乙方對施工安全負責到底。如在施工過程中發(fā)生人參傷亡事故.設備丟失.損壞事故和施工質量事故，以及對第三方造成損失，除由于不可抗拒因素外，由乙方承擔責任。
四.在施工過程中，乙方對施工現場的安全保衛(wèi)工作全權負責，做到一切安全保障措施，施工現場發(fā)生安全問題造成的損失全部由乙方承擔。
第五條：工程價款的結算與支付
廣告制作工程完工，甲方驗收完畢后柒日內甲方向乙方付清工程款。
第六條：項目驗收
一.乙方完成承包項目的全部施工內容。
二.竣工后，乙方完成現場清理工作。
第七條：糾紛解決方法：
任何一方違反規(guī)定，雙方友好協商解決，若協商無果，可向當地人民法院起訴。
第八條：附則
一.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
二.本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改合同，經雙方協議一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同，為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
三.本合同自雙方代表簽字，加蓋公章或合同專用章后立即生效。
甲方（蓋章）
乙方：（蓋章）
__年__月__日
制作廣告牌施工合同 篇4
甲方：豐城市氣象局
乙方：南昌萬捷廣告材料有限公司
經雙方友好協商，甲方決定將宣傳廣告牌委托乙方制作安裝。現甲、乙雙方就有關細節(jié)問題達成如下協議并共同遵守：
一、制作形式：包工包料包安裝。
二、尺寸及數量：信息站牌：規(guī)格：70*45材質是白鐵的，數量171塊。制度、流程、職責牌各171塊，規(guī)格：50*70
三、價格
價格為：信息站牌單價60元/塊，制度、流程、職責牌單價50元/塊，合計總價格為35910元
四、制作及安裝工期
合同簽定后，7個有效工作日內制作完工。
安裝根據甲方時間要求安裝，無條件配合。
五、質量要求
1、乙方承諾其基于本合同所采用的原材料均符合相關國家標準及行業(yè)標準。
2、乙方應嚴格按照本合同相關條款約定的.材質、規(guī)格、要求進行牌子制作安裝，并對其質量負責。
3、乙方承諾其基于本合同所使用的材質，使用壽命2年以上。
六、付款方式：
甲方驗收合格后一次性支付￥35910元（人民幣叁萬伍千玖佰壹拾元整）
七、本合同壹式貳份，甲方壹份，乙方壹份。自雙方簽字蓋章之日起自行生效。
甲方：
地址：
代表人：
電話：
乙方：
地址：
賬號：xxxxxxxxxxxxxx
建行南昌高新開發(fā)區(qū)支行
代表人：
電話：
年月年月日日
【制作廣告牌施工合同】相關文章：
廣告牌制作合同范本 廣告牌制作合同模板05-31
廣告牌施工合同09-07
戶外廣告牌制作施工協議書通用05-29
委托制作燈箱廣告牌合同11-22
廣告牌制作合同范本05-26
廣告牌拆除施工合同12-21
廣告牌拆除施工合同通用11-23
廣告牌施工合同(12篇)03-12
廣告牌施工合同13篇04-05