房屋裝修合同

時間：2023-01-11 10:24:02 裝修合同我要投稿

房屋裝修合同(合集14篇)

　　在人民愈發重視法律的社會中，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編整理的房屋裝修合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

房屋裝修合同(合集14篇)

　　房屋裝修合同篇1

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條工程概況

　　工程地點：市區(縣)路號樓室。

　　住房結構：房型房廳套，施工面積平方米。

　　工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)；

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)；

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　總價款：元，大寫(人民幣)：。其中：材料費：，人工費：，管理費：，設計費：，垃圾清運費：，稅金：，其他費用：。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　工程期限天；開工日期天月日；竣工日期天月日；

　　工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

　　第二條施工單位資格

　　乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第三條材料供應

　　按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第四條工程質量

　　本工程執行(填建筑裝飾工程技術規程)、(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　本工程由方設計施工方案。

　　甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

　　第五條工程驗收

　　雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：。

　　乙方應提前天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單)；

　　工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(見附表九：工程結算單)；

　　本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表十：工程保修單)。

　　第六條工程款支付方式

　　雙方約定按下列第種方式支付工程款：

　　(1)本合同簽訂后，開工前至日，甲方支付相當于總價款%的工程款；

　　(2)完成%的工程量之日后的日內，甲方支付相當于總價款%的工程款；

　　(3)竣工驗收后日內，甲方支付相當于總價款%的工程款。

　　(4)竣工驗收合格年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款%的工程款。

　　甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

　　竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的%的保修基金�？⒐を炇蘸细窈� 年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

　　第七條有關安全生產和防火約定

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　第八條工程監理

　　本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

　　本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

　　為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理�？偙O理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。

　　第九條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：

　　甲方在開工日期天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。

　　甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

　　使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。

　　第十條乙方駐工地代表

　　乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

　　乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。

　　乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的`緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

　　乙方代表易人，乙方應于易人前天通知甲方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

　　第十一條甲方工作

　　1甲方應在開工前天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　1做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　1如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　1不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　1施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

　　1參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

　　第十二條乙方工作

　　施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

　　保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

　　指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

　　乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

　　第十三條工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。

　　第十四條工期延誤

　　1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化或設計變更；

　　(2)不可抗力；

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　1因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　1甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　1因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第十五條違約責任

　　1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失；

　　1未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

　　1因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失；

　　由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。

　　由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；

　　由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付違約金。

　　甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　第十六條合同的變更和解除

　　1合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　1施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　第十七條垃圾清運

　　因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣) 元(此費用不在工程價款內)。

　　第十八條聲明及保證

　　甲方：

　　1甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　1甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　1在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　1乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　1在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十九條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第二十條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第二十一條通知

　　2根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2各方通訊地址如下：。

　　2一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第二十二條爭議的處理

　　本合同受國法律管轄并按其進行解釋。

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　　(1)提交仲裁委員會仲裁；

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十三條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第二十四條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十五條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為年，自年月日至年月日。本合同正本一式份，雙方各執份，具有同等法律效力；合同副本份，送留存一份。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　委托代理人(簽字)：法定代表人(簽字)：

　　年月日年月日

　　簽訂地點：

　　房屋裝修合同篇2

　　發包人(甲方)：XXXXXX

　　承包人(乙方)：XXXXXX

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜，達成如下協議：

　　第一條裝修內容

　　1、地點：

　　2、承包范圍：

　　3、承包方式：雙方商定采取下列第

　　第二條：雙方責任

　　1、從合同簽定后天開始施工。

　　2、嚴格按照發包人的要求進行施工。

　　3、承包人必須保護好原居室室內的家具、水、暖、電、管線等。

　　第三條關于工期

　　1、期限天，開工日期年X月X日，竣工日期年月日。

　　2、如相互造成施工延續，賠償對方 %違約金。

　　第四條關于材料要求

　　雙方商定后施工。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份。自合同簽訂后生效。施工完畢后自動失效。

　　甲方(公章)：XXX 乙方(公章)：XXX

　　法定代表人(簽字)：XXX 法定代表人(簽字)：XXX

　　XXX年X月X日 XXX年X月X日

　　房屋裝修合同篇3

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程位置：阜陽市穎東區袁寨鎮龍莊村。

　　二、形式結構：兩層框架。

　　三、工程承包方式：包工包料。主要裝修材料品種、規格、經雙方認可。

　　四、合同工期：60天，開工日期：合同簽訂之日。

　　五、合同價款及支付方式：雙方商定，本工程的價款為人民幣(大寫)陸萬元(小寫：￥60000.00)。首付伍仟萬元，裝修完成后付尾款伍萬伍仟元。

　　六、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　七、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　八、施工范圍:

　　1、臥室、客廳、書房，公共地段墻面刮膩子三遍，刷乳膠漆三道，臥室及書房地面木地板，其它地面鋪設80*80的瓷磚，打地腳線，要求平整;

　　2、廚房、衛生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30的瓷磚，要求平整。

　　3、陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。水、電、氣、管線及安裝，管線必須是目前市場上最高端產品。

　　九、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后15日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。

　　十、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

　　十一、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。

　　十二、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　十三、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　房屋裝修合同篇4

　　甲方：_________________代表人：_________________

　　乙方：_________________代表人：_________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點：_____________________。

　　2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

　　3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

　　(1)包工包料;

　　(2)包工、包部分材料;

　　(3)包工不包料。

　　4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期：_________月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

　　5、合同價款及付款方式：

　　本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效后，甲方按下的約定向乙方支付工程款：

　　開工前三天，支付(合同總價____%)________元;

　　________年____月____日支付(合同總價____%)________元;

　　雙方驗收合格，支付(合同總價____%)_________元。

　　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在____天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。

　　二、雙方應盡的責任及義務

　　甲方：

　　1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施;

　　2、提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;

　　3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系;

　　4、不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;

　　6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

　　7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復;

　　4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

　　三、工程變更

　　1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

　　四、材料、設備的供應

　　1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

　　3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

　　4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

　　五、質量標準及驗收

　　1、本工程質量標準按____年____月____日發布的____省《住宅裝飾質量標準》執行。

　　2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在____天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在____天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效

　　3、如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

　　4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

　　5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局____年____月____日發布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部____年____月____日聯合發布實施的"民用建筑工程室內環境污染控制規范"，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(____)____號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

　　6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

　　六、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　七、工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

　　八、違約責任

　　1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

　　2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的____%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　3、甲方責任：

　　(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

　　(2)由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

　　(3)工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

　　(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款____‰的滯納金。

　　(5)甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

　　4、乙方責任

　　(1)工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

　　(2)乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

　　(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

　　(4)由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款____‰的滯納金。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交________仲裁委員會仲裁。

　　十、其它約定事項

　　1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。

　　2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各____把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。

　　十一、附則

　　1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。

　　2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

　　4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。

　　5、本合同一式_________份，雙方各執_________份。

　　甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

　　代表人(簽章)：______________法定代表人(蓋章)：____________

　　電話或手機：_________________電話或手機：________________

　　日期：_________年____月____日日期：_________年____月____日

　　房屋裝修合同篇5

　　裝修人(以下簡稱甲方)：__________________

　　裝飾裝修企業(以下簡稱乙方)：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設部令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、裝飾施工項目

　　1、裝飾工程地點：______________.

　　2、房屋結構：__________________.

　　3、裝飾施工內容及要求

　　______________________________________________________.

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式：

　　(1)乙方包工、包料;

　　(2)乙方包、部分包料，甲方提供部分材料;

　　(3)乙方包工、甲方包料，即清包工。

　　二、工程期限

　　工程期限______天，開工日期：______年______月______日，竣工日期：______年______月______日。

　　出現以下情形經發包方人確認，工程相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發包人同意順延的其他情況。

　　如因項目變更經雙方協商，工程相應調整。

　　三、工程造價及付款方式

　　1、工程總造價：______元，其中含：設計費______元，管理費______元，稅金______元。

　　2、付款方式：合同約定的開工日期前三日，甲方支付工程總價款的40%，計______元，其余價款根據施工進度計劃分期支付;

　　(1)木工進場前，支付總價款40%，計______元;

　　(2)油漆工進場前，支付總價款17%，計元______;

　　(3)余款3%______元，工程驗收合格后一次付清。包清工工程，開工前工程款一次付清。凡因工程量變化、設計方案等原因調整工程造價的，應在工程驗收合格后按工程決算結清。雙方款項往來，均就出具發票或正式收據。

　　四、材料、設備的供應

　　1、甲方提供的材料、設備：

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應符合國家規定的質量標準、環保標準，否則由此引發發產品質量問題和其他問題、乙方不承擔責任。甲方負責供應的材料應按施工進度計劃及供應到現場，經乙方驗收簽字，并由乙方負責保管。由于保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。

　　2、乙方采購的材料、設備：

　　凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規格、型號、質量相符，并應向業主提交檢測報告，其中包括環保檢測資料。

　　乙方采購的材料、設備，應符合國家標準，否則對工程造成的損失由乙方負責;如乙方采購的材料、設備是經甲方指定的，出現質量問題，乙方不承擔責任。

　　五、其他

　　1、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　2、本合同一式二份，甲、乙方各執一份。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　委托方(甲方)：________________________

　　承接方(乙方)：________________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：____________________________________。

　　二、形式結構：____________________________________。

　　三、工程項目：

　　1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80___80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面25___40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30___30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設30___30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣________元押金，___________年________月_______日至___________年________月_______日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方(簽章)：________________乙方(簽章)：________________

　　___________年________月_______日___________年________月_______日

　　房屋裝修合同篇6

　　甲方（房主）：

　　一、乙方給甲方裝修房屋。面積為102平米，地址：西寧市共和南路夏都大道東12層12樓。此裝修包工包料，一切材料由乙方提供，甲方驗收后才能使用，如不屬合甲方的要求，必須馬上停工，更換材料，必須達到甲方的滿意。

　　二、裝修總費用￥13。8萬元，大寫：拾叁萬捌仟元整。為其余款項在工程完工并驗收合格后付總價款的99。5%。剩余款在甲方使用三月后沒有發現任何質量問題后付清0。5%的款項。乙方必須按照甲方的要求進行施工，做到保質保量。如發現質量問題，一切后果由乙方承擔。

　　三、本協議一式叁份，甲、乙雙方各執一份，見證人一份。雙方簽字后生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　見證人：_________

　　_________年_________月_________日

　　房屋裝修合同篇7

　　出租方：

　　承租方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，就房屋租賃的有關事宜達成協議如下：

　　第一條房屋基本情況：

　　甲方房屋落在，面積 m2 。

　　第二條租賃期限：

　　1、房屋租賃期自年月日至年月日，共計年。

　　2、租賃期滿，甲方有權收回房屋，乙方有意繼續承租者，應提前30天向甲方提出書成續租要求，在同等條件下，乙方有優先承租權，雙方同意后，甲乙雙方重新簽訂房屋租賃合同。

　　第三條租金：

　　租金標準： /月，一季度交清一次，租房押金元，提前1個月支付下一季度的房租。

　　第四條房屋返還支付：

　　1、交付甲方應于年月日前將房屋按約定條件交付給乙方(房屋附屬設施、設備清單)，經雙方交驗簽字蓋章并移交房門鑰匙及房屋相關證明后視事為交付完成。

　　返還：租賃期滿或合同解除后，乙方應返還該房屋及附屬設施，甲乙雙方驗收后認可在(房屋附屬設施、設備清單)上簽字蓋章，甲乙雙方應潔清各自應當承擔的責任，乙方添置的新物可由乙方收回。

　　第五條承租人有下列情況之一，出租人有權終止合同

　　1、承租人擅自將房屋轉租、轉讓或轉借;

　　2、承租人利用承租房屋進行非法活動，損害公益的;承租人拖欠租金在壹個月。

　　3、承租人應遵守小區的物業管理，如違反管理，責任自負。

　　4、擅自改變房屋用途，擅自拆改變動或損壞房屋主體結構。合同期滿后，出租方仍繼續出租房的，承租方享有優權。

　　甲方：乙方：

　　年月日

　　房屋裝修合同篇8

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　姓名：

　　身份證號碼：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　工程責任人身份證號碼：

　　1、工程地點

　　2、工程承包方式：包工包料

　　3、工程期限開工日期竣工日期第二次付 10 天年年月月日日，元。

　　4 、雙方商定，本工程的價款為人民幣（大寫）__13000.00_元。

　　首付元，第三次付

　　5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　7、因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

　　8、施工過程中，乙方因施工不當造成的安全事故，乙方應自行承擔全部責任。

　　9、一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。

　　10、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　地址：_________________地址：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　代表：_________________代表：_________________

　　簽約日期：_____________簽約日期：_____________

　　房屋裝修合同篇9

　　委托方（甲方）：________________

　　承接方（乙方）：________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：____區____街____單元____室

　　二、形式結構：____層式____室____廳____廚____衛

　　三、工程項目：

　　1、四個房間（兩臥室、兩客廳）地面鋪設80x80瓷磚，打地角線，要求平整；一個廚房，一個衛生間墻面25x40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30x30瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設30x30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，_____年_____月_____日至_____年_____月_____日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費。

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽之日起生效。

　　甲方：________________乙方：________________

　　簽（蓋章）：________________簽（蓋章）：________________

　　聯系電話：________________聯系電話：________________

　　_____年_____月_____日

　　房屋裝修合同篇10

　　原告：__________________公司，住所地__________，組織機構代碼________。

　　法定代表人：__________________

　　聯系電話：________________________

　　被告：____________公司，住所地__________，組織機構代碼________。

　　法定代表人：__________________

　　聯系電話：________________________

　　訴訟請求：

　　一、請求依法判令被告支付原告工程款人民幣_____元，并支付原告上述款項自_____年___月____日起至實際支付之日止的利息損失(按______銀行同期同檔次貸款基準利率計算);

　　二、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：

　　_____年_____月____日，被告將__________工程發包給原告，并與原告簽訂了《_________合同》，合同約定：施工面積約為_______，總工程價約為______元，按實際施工面積結算工程款。合同對如何支付工程款作了約定：1、合同簽訂后，被告向原告支付總款_____作為合同定金;2、工程全部完成，經現場驗收合格，核對施工數量，被告向原告付清工程款______，余下_____質量保證金，待保修期滿______年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為____(大寫)年，保修期自竣工驗收簽字之日起計。合同簽訂后，被告支付了____萬元的定金。_____年____月____日，被告驗收了該工程，并對原告實際施工面積和工程總價款都予以了簽字確認。原告實際施工防腐面積為_______，工程總價款為_______元。時至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告僅支付工程款_____元，余下工程款_____元。原告曾多次催討該款項，但被告均以各種理由推脫支付剩余款項。

　　綜上所述，被告的行為已嚴重損害了原告的合法權益。為此，為保護原告的合法權益，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規定訴至貴院，請依法予以判決。

　　______人民法院

　　具狀人：_______

　　___年___月___日

　　房屋裝修合同篇11

　　甲方：_________乙方：_________

　　甲乙雙方經過友好協商，就乙方承包甲方的伙房及辦公室刮白裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。

　　一、乙方承包該房屋裝修的全部施工工作，即實行“包工包料”，乙方自備裝修材料并負責施工。

　　二、承包費用：人民幣肆仟陸佰元整（小寫4600。00元）。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。

　　三、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為10天，乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。

　　四、其他約定：

　　1、乙方按照甲方的要求及時自行負責采購裝修材料；

　　2、甲方應按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金；

　　3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方要求施工，確保工程質量，如在施工過程中發現質量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；

　　4、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務，每延期一天按照200元/天予以處罰。

　　5、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內乙方應該及時負責為甲方免費維修。

　　五、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　房屋裝修合同篇12

　　發包方（簡稱甲方）：XX 身份證號：

　　承包方（簡稱乙方）：XX 身份證號：

　　1、工程地點：縣鎮社區小區號

　　2、工程承包方式：包工包料

　　3、工程期限天

　　4、開工日期年月日竣工日期年月日

　　5、雙方商定，本工程的價款為人民幣（大寫）XXXX元整。首付元整，經驗收合格后一次性付清余款。

　　6、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　7、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修年。

　　8、因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

　　9、一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。

　　10、合同一式份，甲乙雙方各持份，合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　甲方（簽字/蓋章）：XXXX 乙方（簽字/蓋章）：XXXX

　　聯系電話：XXXX 聯系電話：XXXX

　　XX年月日 XX年月日

　　房屋裝修合同篇13

　　甲方:謝柏順

　　乙方:謝開茂

　　甲方位于洪水塘房屋外墻裝修由乙方包工，為明確雙方職責，特訂立如下合同，雙方共同遵守:

　　一、甲方的義務：

　　1、甲方為乙方的施工準備好原材料，根據工程進度補充所需原材料。

　　2、甲方為乙方提供裝修所需的水電及附屬設施。

　　3、甲方為乙方的施工場地打好竹排架子。

　　4、甲方負責協調施工過程中的各種關系。

　　二、乙方的施工范圍

　　1、外墻粉糙砂平整墻面。

　　2、外墻按圖紙貼文化磚，瓷磚。

　　3、斜面和坡屋面貼波紋瓦或S瓦。

　　4、天花板貼馬賽克

　　5、陽臺安葫蘆

　　三、乙方的義務

　　1、下班或下雨前負責蓋好水泥、石灰等，收好易丟易損物品、關好水電。

　　2、砂將配比符合質量要求，節約原料，現配現用，不留過夜砂漿和水泥漿。

　　3、注意安全施工和文明施工，乙方對自已和雇請人員的安全負

　　完全責任，甲方概不負責。

　　四、工程造價：

　　粉刷和貼瓷磚、馬賽克和琉璃瓦等等，合并按每平方米42元結帳。

　　五、付款方式：

　　完工后結帳、付款。

　　六、其它約定：

　　1、施工過程中若有變更，雙方互相溝通，達成一致意見，再施工。

　　2、合同有未盡事宜，雙方協商解決。

　　3、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。雙方簽字生效。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　二0一*年六月一日

　　房屋裝修合同篇14

　　出租人(簡稱甲方):_________

　　男

　　住址

　　身份證號碼

　　承租人(簡稱乙方):_________

　　男

　　住址

　　身份證號

　　甲乙雙方經平等自愿協商，簽訂本房屋租賃合同，內容如下:

　　第一條甲方出租房屋編號______，為甲方所有，位于______市______區______路______花園一層，供乙方居住使用。

　　第二條甲乙雙方約定的租賃期限為___年，自____年____月______日起至_________年______月______日止。期滿甲方繼續租賃的，乙方在同等條件下有優先租賃權，但應提前30天書面通知甲方，逾期通知視為棄權。

　　第三條甲方在簽訂本合同時已將租賃房屋交付給乙方(___個防盜門鑰匙、一個水卡和一個氣卡，電卡號為__________________)。

　　第四條租賃期內，房屋租金每月為人民幣___萬___百元，甲乙雙方因租賃而應繳納的稅費由雙方依法分別承擔。

　　第五條自xx、______、_____起，每三個月為一個租賃季，租金按租賃季支付。根據先付租金后用房的原則，乙方應提前30天支付下一租賃季的租金。甲方收款賬戶由開戶銀行______銀行支付，收款人姓名為____________，賬號(卡號)為___________________________。

　　第六條乙方向甲方支付租賃保證金人民幣貳萬元整，甲方在收到該筆款項后支付

　　乙方應出具收據，在租賃期內，乙方不得用履約保證金抵扣租金或其他款項。租賃關系終止后，甲方應在乙方按合同規定將租賃房屋及其所有財產(包括房屋鑰匙和水電卡)返還給甲方并結清相關費用后5個工作日內無息退還乙方押金。

　　第七條甲乙雙方經實地勘察確認，甲方交付的房屋為全新精裝房屋，門窗、水電設施齊全，無安全隱患。

　　第八條雙方確認租賃房屋內的配套家具及電器為_____________________。以上家具電器均完好。

　　第九條房屋交付乙方后，乙方應承擔租賃房屋的物業管理服務費、水費、電費、電視收視費、網絡費、電話費、煤氣費及其他因乙方使用而產生的費用。租賃關系終止時，乙方應提供相關支付憑證與甲方結算..甲乙雙方確認交接時水表讀數為___M3，煤氣表基數為零。

　　第十條租賃期內，乙方應負責租賃房屋及其設施、家具和家用電器等的維護。，但乙方應通知甲方督促開發商維修房屋或甲方申請物業維修基金承擔維修費用。

　　第十一條租賃期內，未經甲方書面同意，乙方不得裝修或改造租賃房屋。租賃關系終止后，甲方同意的裝修改造歸甲方所有。

　　第十二條乙方不得利用租賃物業從事任何違法犯罪活動，并對其在租賃物業內的一切行為承擔相應的法律責任。

　　第十三條租賃關系終止后，乙方應將租賃物業及配套家具、家電(包括一把防盜門鑰匙、一張水電卡)歸還甲方，歸還的物業及配套家具、家電按其性質使用后應符合國家規定，歸還后可正常使用。

　　第十四條任何一方如需解除本合同，應提前30天書面通知對方，對方支付1000元違約金后方可解除合同。除非雙方另有約定。

　　第十五條乙方未按時足額支付租金的，每日按逾期付款金額的千分之一向甲方支付違約金。逾期超過20天，視為乙方根本違約，甲方可以單方面解除本合同，收回租賃房屋。如甲方解除本合同，乙方還應向甲方支付違約金人民幣___萬元，乙方留在房屋內的所有物品均視為廢棄物品，交由甲方任意處置。

　　第十六條如因本合同發生爭議，任何一方均可向本合同簽訂地(即______市______區______路)人民法院提起訴訟。